【招标信用】宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目
【招标信用】宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目：本条项目信息由剑鱼标讯安徽招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 安徽 宿州市 | 采购单位 | 宿州学院 |
| 招标代理机构 | 安徽省招标集团股份有限公司 | 项目名称 | 宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目
办理流程公开
累计办理时间：0天1小时28分52秒
交易中心见证
提交节点：
2026-10-09
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2026-10-09
办理用时：
0天0小时0分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2026-10-09
办理用时：
0天0小时49分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2026-10-09
办理用时：
0天0小时32分
附件:
【双方盖章版施工合同系统上传】宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目.pdf 清单及控制价文件及其他重要材料.zip 中标通知书-宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目.pdf 保函——履约保证金（二号楼配套设施项目）.pdf
宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实
践教学楼组群二号楼配套设施建设项目
合
同
书
甲方（发包方）：，宿州学院
乙方（承包方）：安徽筑郡建设工程有限公司
2026年10月
第1页共40页
第一节合同协议书
发包人（全称）：宿州学院
承包人（全称）：安徽筑郡建设工程有限公司
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等
、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼
2.工程地点：宿州学院教育园区校区。
3.工程立项批准文号：宿发改审批【2020】112号。
4.资金来源：政府专项债券和建设单位自筹。
5.工程内容：宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施
建设项目包含三个学院的（1）基础建设：包括地面、墙面、顶面（含灯具）、阳台（含
窗帘）、隔断、门（含门禁系统）等；（2）线路优化：包括水路系统排布、电路系统排布
（含监控）等；（3）设施设备：包括通风空调设备，实验桌椅（不含各学院实验教学设备
）等。具体详见招标文件、设计图纸、工程量清单。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目包含三
个学院的（1）基础建设：包括地面、墙面、顶面（含灯具）、阳台（含窗帘）、隔断、门
（含门禁系统）等；（2）线路优化：包括水路系统排布、电路系统排布（含监控）等；（
3）设施设备：包括通风空调设备，实验桌椅（不含各学院实验教学设备）等。具体详见招
标文件、设计图纸、工程量清单。
二、合同工期
计划开工日期：年月日。（具体开工日期以开工通知为准）
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：100天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数
不一致的，以工期总日历天数为准。
第2页共40页
三、质量标准
工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）陆佰肆拾玖万零柒佰贰拾壹元叁角柒分(¥***.37元）；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）/(¥/元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）/(¥/元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）/(¥/元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）/(¥/元）。
2.合同价格形式：总价合同。
五、项目经理
承包人项目经理：杨甲。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类
内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
第3页共40页
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的
期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不
进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行
签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于2026年10月9日签订。
十、签订地点
本合同在宿州学院签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自双方签章、盖章后生效。
十三、合同份数
本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。
（以下无正文）
第4页共40页
（合同签署页，本页无正文）
发包人：宿州学院（公章）承包人：安徽筑郡建设工程有限公司（公章）
法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：
（签字），（签字）
组织机构代码：，组织机构代码：91340122MA2TATXF3J
地址：，地址：安徽省合肥市肥东县包公镇大许社
区大许小学204室
邮政编码：，邮政编码：
法定代表人：，法定代表人：徐玲玲
委托代理人：，委托代理人：
电话：，电话：***
传真：，传真：
开户银行：，开户银行：杭州银行股份有限公司肥东支行
账号：，账号：3401041060000597312
第5页共40页
第二节通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中通用合同条款。上述资料
由承包人自行准备。
第6页共40页
第三节专用合同条款
专用合同条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本招标项目的信息和数据的归纳与提
示，是项目专用合同条款的组成部分。
第11页共40页
1.一般约定
1.1词语定义与解释
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行过程中双方就有关工程洽商、变更达成的书面协
议。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名称：安徽南巽建设项目管理投资有限公司;
资质类别和等级：/;
联系电话：/，;
电子信箱：，/;
通信地址：/。
1.1.2.5设计人：
名称：大建元和工程设计有限公司;
资质类别和等级：甲;
联系电话：/;
电子信箱：/;
通信地址：/。
1.1.3工程和设备
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：正式进场后双方另行约定。
1.1.3.9永久占地包括：工程红线范围内。
1.1.3.10临时占地包括：正式进场后双方另行约定。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理
条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规、规章、行政规范性文件等。
1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：所有适用于本工程的最新国家、行业及地
第12页共40页
方（含安徽省、宿州市）标准和规范，如上述标准和规范之间存在差异，承包人应按较严格
者为准。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的时间：/。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：（1）执行设计文件具体要求；
（2）承包人应按发包人要求的时间和技术要求提出施工工艺，经有关专家论证认可（或∕
且）主管部门同意后执行；（3）本合同相关附件的要求；（4），标准、
规范以及本合同相关附件中，要求不一致的，按最高标准执行。
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：执行通用合同条款。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供和交底
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前；
发包人向承包人提供图纸的数量：由承包人自行复制，费用自理；
发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的所有专业施工图。
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织方案、施工进度计划、专项施工方案、供应
采购材料清单、材料进场计划、劳动力、以及发包人或监理人认为需要承包人提供的其他资
料文件；
承包人提供的文件的期限为：承包人在收到施工图纸后7日内；
承包人提供的文件的数量为：满足发包人、监理人所需，具体数量由发包人确定；
承包人提供的文件的形式为：纸质版和电子版；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后14日内组织审核批准或提出修改意
见。
1.6.5图纸和承包人文件的保管
关于图纸和承包人文件保管的约定：发包人和承包人书面指定专人负责现场文件的准备
和照管，双方各自保管合同、发包人文件、承包人文件、变更以及其他往
第13页共40页
来函件。承包人在施工现场随时保留一整套图纸及资料，以供本项目相关人员检查、验收使
用及查阅。
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、
指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：项目现场指定办公地点；
发包人指定的接收人为：发包人代表。
承包人接收文件的地点：项目现场指定办公地点；
承包人指定的接收人为：项目经理。
监理人接收文件的地点：项目现场指定办公地点；
监理人指定的接收人为：总监理工程师。
1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：经发包人书面同意后。
1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以用地红线为分界线。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承
包人自行解决，提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道
路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。除发包人按照合同约定提
供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临
时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路
和交通设施。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人
承担。
1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技
术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
第14页共40页
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
承包人自行承担，费用含在投标报价中。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不采用通用条款。除专用合同条款另有规
定外，工程总造价在招标范围内一次性包死。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。
2.发包人
2.2发包人代表
发包人代表：
姓名：许国庆，；
身份证号：342201198310153293；
职务：，副处，；
联系电话：18119579611，；
电子信箱：，/，；
通信地址：，/，。
发包人对发包人代表的授权范围如下：负责协调合同履行过程中与发包人有关的具体事
宜，但所有事项均须以发包人盖章确认为准。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：中标通知书下发后，具体范围和时间发包人另行
通知。
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：以工地现状移交给承包人，开工前，
发包人将水准点、坐标控制点提交承包人，并于现场交验；水准点、坐标控制点交验完毕，
即应由承包人应自费负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新
第15页共40页
测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人负担。
承包人自行踏勘现场，充分认识现场情况、项目所在地及周边的地上物及地下管线情况
，社会、自然环境，充分掌握项目周边市政、居住、交通等条件，统筹协调项目建设环境，
全面周密地策划、实施有关施工方案，做到可行、适用、可靠。
承包人完全接受项目现场条件，确保按时开工建设。
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：见《专用合同条款数据表》。
发包人是否提供支付担保：见《专用合同条款数据表》。
发包人提供支付担保的形式：见《专用合同条款数据表》。
3.承包人
3.1承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提供全套竣工图，所有竣工图应为新图纸
。
承包人需要提交的竣工资料套数：5套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后30日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版和电子版。
（10）承包人应履行的其他义务：
①每月25日提交本月工程报表和下月工程计划表，（报表和计划表应包括质量、进度
、安全、投资、材料计划等内容，反映存在的问题和应对措施；一式叁份提交发包人)。否
则，发包人有权不予支付本期进度款或顺延支付时间。承包人认可其所有违约金等发包人
有权在进度款中直接扣除。
②每周例会前一天向发包人、监理单位报送周报，包括本周计划和上周完成工作、未完
成工作的情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）。
③负责总承包管理及配合服务内容的全部工作；
④承包人负责承担施工安全保卫工作、夜间安全照明及非夜间的施工照明等责任，其费
用包含在措施费中。
⑤承包人在总包期间应保证自身及所管理分包方遵守政府有关主管部门对施工场地交
通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手
第16页共40页
续，并以书面形式通知发包人，所涉及到的一切费用由承包人承担。凡涉及上述事项所引
起索赔、诉讼、损害责任和产生的费用支付全部由承包人负责；如承包人未能完成上述工
作，将扣除相应的总承包服务费同时向发包人支付相应的违约金。
⑥承包人负责协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建
筑）、古树名木的保护工作（如有），因处理或保护而发生的费用，已经包含在合同价款
内，发包人不再另行支付；因保护处理影响工期5日以内的，总工期不予顺延，超过5日
的，经发包人签证后可以顺延。
⑦承包人在收到发包人支付的各期进度款和其他费用（如有）后应优先安排支付工人
工资，承包人在其与各分包单位签订的所有分包合同中，有义务约定各分包单位亦应按本
款约定优先安排支付各该分包单位的工人工资。
3.2项目经理
3.2.1项目经理：
姓名：见《专用合同条款数据表》；
身份证号：见《专用合同条款数据表》；
建造师执业资格等级：见《专用合同条款数据表》；
建造师注册证书号：见《专用合同条款数据表》；
建造师执业印章号：皖2342012201345027；
安全生产考核合格证书号：皖建安B（2019）0192376；
联系电话：18756049428，；
电子信箱：584110718@qq.com，；
通信地址：合肥市瑶海区大众路与长江路交叉口伟星独角兽空间1306；
承包人对项目经理的授权范围如下：见《专用合同条款数据表》。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：见《专用合同条款数据表》。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：
发包人发出整改通知。如仍未及时整改，发包人有权责令其停工整改直至解除合同，并有权
向人社部门通报。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人未能按照承诺到岗尽职的
，发包人将视情况严重程度对其作出相应处理。经发包人或发包人委托的第三方检查时发
现项目经理擅自离岗的，每发现一次扣除违约金2000元，同时发出整改通知。如仍未及时
整改，发包人有权责令其停工整改直至解除合同。发包人还
第17页共40页
将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿发包人的有关损失或工期延误的损
失，并就此向承包人索赔。由此造成的工期延误等不利后果由承包人承担。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：
（1）承包人确需更换项目经理的，须至少提前14天书面报请发包人同意。在发包人未
予书面回复期间内，项目经理应继续履行职责。发包人均同意更换的，更换后人员不得低
于承包人投标时所报人员资质和技术水平，同时，承包人需支付违约金10万元。（自项目
中标之日起2年未开工的可以申请更换项目经理，免除违约金，但项目经理资质和技术水
平不得降低；因投标时所报项目经理死亡、重大疾病或发生意外事故等客观原因不能履职
的，经发包人研究同意后更换的可免除违约金）。
（2）未经发包人同意不得更换项目经理，承包人擅自更换投标时所报项目经理的，
承包人除按专用合同条款第3.2.3（1）目支付违约金外，承包人还应及时整改，且发包人
有权解除合同，由此造成的损失由承包人自行承担。承包人应赔偿由此造成发包人的全部
损失。同时发包人有权向相关主管部门通报。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：
（1）如项目在建设过程中发生安全责任事故、项目经理极度不负责任、项目经理不
能胜任管理职责等原因，发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知
中载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告
。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更
换。发包人要求更换项目经理的，更换人选须经发包人考核通过方可任职。同时承包人按
专用合同条款第3.2.3（1）目向发包人支付违约金。
（2）如项目在建设过程中发生安全责任事故、项目经理极度不负责任、项目经理不
能胜任管理职责等原因，发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知
中载明要求更换的理由。但承包人无正当理由拒绝更换的，承包人按专用合同条款第3.2.3
（1）目向发包人支付违约金，同时发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人自行承
担。承包人应赔偿由此造成发包人的全部损失。同时发包人有权向相关主管部门通报。
3.3承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知
后7天内。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人无正当理由
拒绝撤换主要施工管理人员的，按照2万元每人次扣除违约金。
第18页共40页
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：向发包人代表及总监理工程
师递交请假申请或退场申请，审批通过后方可离（退）场。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按照2万元每人次扣除违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目经理未经批准，擅自离
开施工现场的，扣除违约金2000元/次；其他主要管理人员和技术人员未经批准，擅自离开
施工现场的，扣除违约金1000元/次。同时发包人将要求承包人限期整改。如仍未及时整改
，发包人有权责令其停工整改，更换相关人员，直到满足发包人要求。此外，发包人有权
停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿发包人的有关损失或工期延误的损失
，并就此向承包人索赔。
3.5分包
3.5.1分包的一般约定
禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。
主体结构、关键性工作的范围：装饰、安装工程。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：智能化及电子系统工程。
其他关于分包的约定：详见招标文件前附表。
3.5.4分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交
施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收
证书之日止。
3.7履约保证金
承包人是否提供履约保证金：见《专用合同条款数据表》。
承包人提供履约保证金的形式：见《专用合同条款数据表》。
履约保证金的金额：见《专用合同条款数据表》。
履约保证金提交期限的要求：见《专用合同条款数据表》。
履约保证金退还时限：见《专用合同条款数据表》。
第19页共40页
4.监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：执行监理合同。
关于监理人的监理权限：执行监理合同。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行监理合同
。
4.2监理人员
总监理工程师：
姓名：曹美芝；
职务：总监理工程师；
监理工程师执业资格证书号：34010675；
联系电话：17755772569；
电子信箱：，/，；
通信地址：，/，；
关于监理人的其他约定：/。
4.4商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确
定：不执行通用条款，监理人无权对发包人和承包人不能通过协商达成一致意见的事项做出
任何决定。
5.工程质量
5.1质量要求
5.1.1特殊质量标准和要求：见《专用合同条款数据表》。
关于工程奖项的约定：见《专用合同条款数据表》。
关于建造要求：
（1）绿色建筑等级要求：见《专用合同条款数据表》；
（2）智慧工地管理要求：见《专用合同条款数据表》；
（3）建筑垃圾减量化目标：见《专用合同条款数据表》；
（4）装配式建筑装配率要求：见《专用合同条款数据表》；
（5）见《专用合同条款数据表》。
第20页共40页
5.3隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时。监理人
不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
5.4不合格工程的处理
本款补充5.4.3项：
5.4.3承包人在收到监理人发出的《不合格分项报告》或监理通知单后，必须在监理
人规定时间内按要求完成整改，未能在限定时间内完成整改的，须承担相应违约责任。
本条补充5.6款：
5.6质量事故的处理
5.6.1合同履行过程中，发生工程质量事故的调查处理按照国家及合肥市现行规定处
理。
5.6.2发包人在对工程质量、安全和环境保护、水土保持等建设全过程管理中发现有技
术、质量和其他问题的，可通过监理人责令承包人返工或整改；对存在的隐患，有权责令
承包人予以解决，承包人按照合同中其他条款约定承担违约责任。
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：符合发包人及监理单位的现场管
理要求。
6.1.4关于治安保卫的特别约定：承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理
机构或联防组织，管理好各自施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。还
应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸
等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向当地政府及发包人
报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避
免人员伤亡和财产损失，相关费用承包人自行承担。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程进场前14天编制施工场地治
安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，并报监理人和发包人审核同意。
6.1.5文明施工
第21页共40页
合同当事人对文明施工的要求：承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程
和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。相关费用已包含在安
全文明施工费中，不再额外计取。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行通用合同条款。
7.工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：总进度计划须含网络图、横
道图。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用合同条款。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用合
同条款。
7.2施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用合
同条款。
7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天内。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天内。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人
有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料
的期限：开工前7天内。
7.5工期延误
第22页共40页
7.5.1因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：执行通用合同条款。
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：见《专用合同条款数据表》。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：见《专用合同条款数据表》。
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用合同条款。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）8级以上持续24小时的大风；
（2）持续降雨24小时且降雨量为200mm以上；
（3）持续降雪24小时且降雪量在20mm以上；
（4）42摄氏度以上并持续2天的高温天气；负15摄氏度及以下持续24小时的低温；
以上异常恶劣气候条件以有关政府部门发布信息为准。
7.9提前竣工
7.9.2提前竣工的奖励：见《专用合同条款数据表》。
8.材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。
8.6样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：对于约
定的材料和工程设备，承包人应在进场前30天内，向监理人提交样品并附上任何必要的
说明书、生产（制造）许可证书、出厂合格证明或者证书、型式检测报告、性能介绍、使用
说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，
以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人、使用人的要
求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品
报送单，监理人应及时签收样品。
第23页共40页
监理人应在收到承包人报送的样品后7天内转呈发包人、使用人并附上监理人的书面
审批意见。发包人、使用人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后7天内
就此样品给出书面批复。监理人应在收到样品后21天内通知承包人相关样品所做出的决
定或指示（同时抄送一份给发包人）。承包人应根据监理人的书面批复和指示相应地进行
下一步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后21
天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。如果发包人、使用人在收到
此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为监理人和发包人已经批准。
得到批准后的样品由承包人负责存放，承包人为保存样品提供适当和固定的场所并保
持适当和良好的环境条件。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。
9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2试验设备
施工现场需要配置的试验场所：承包人根据合同约定或发包人要求进行的现场材料试验
，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。发包人在必要
时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目
的材料复核试验，承包人应予以协助。承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并
经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过发包人与承包人共同
校定。
承包人应向发包人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须持证
上岗，能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负
责。
施工现场需要配备的试验设备：按照发包人和监理人的工作需要，由承包人予以提供。
施工现场需要具备的其他试验条件：按照国家、省、宿州市地方相关规范及发包人、监
理人工作要求。
9.4现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：执行通用合同条款。
第24页共40页
10.变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：执行通用合同条款。
10.4变更估价
10.4.1变更估价原则
关于变更估价的约定：
10.4.1.1因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按下列规定
调整：
(1)已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价，除外情形：①对
于投标报价中分部分项工程项目单价高于最高投标限价相应子目单价的清单项目，工程量增
加幅度超过本项目工程数量15%的，超过15%的增加部分工程量的单价按最高投标限价相
应子目单价与承包人报价浮动率【承包人报价浮动率L=（1—中标价/最高投标限价）
×100%，下同】同比下浮，确定工程变更单价，作为结算的依据，但最高投标限价相应子目
单价有明显错误的除外；②对于投标报价中分部分项工程项目单价低于最高投标限价相应
子目单价的幅度超过承包人报价浮动率的，工程量减少幅度超过本项目工程数量15%的，
超过15%的减少部分工程量的单价按最高投标限价相应子目单价与承包人报价浮动率同比下
浮，确定工程变更单价，作为结算的依据，但最高投标限价相应子目单价有明显错误的除外
；
（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照
类似项目的单价。
（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更
工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和承包
人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整；
（4）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机
构发布的信息价缺价的，由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法和通
过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，
报发包人确认后调整。
10.4.1.2工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项
目费的，应事前将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变
化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：
第25页共40页
（1）按照费率计算的措施费，应按照实际发生变化的措施项目依据原招标文件规定的
费率计算；
（2）按照单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按本合同专用条
款第10.4.1.1目计算；
（3）按总价（或系数）计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目和承包人
报价浮动率同比下浮标准，提出新的措施项目费，作为结算的依据；
（4）如果承包人未事前将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起
措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款。
发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金
额为：不奖励。
10.7暂估价
暂估价材料和工程设备的明细见附件12：《暂估价一览表》。
10.7.1依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。并应按相关规定进
行二次招标。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直
接实施的暂估价项目的约定：/。
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额应由监理人报发包人批准后进行使用，
具体根据发包人要求执行。
11.价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：见《专用合同条款数据表》。因市场价格波动
调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：
第26页共40页
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（1）可调整价格的主要材料范围的约定：/；
（2）主要材料价差调整周期的约定：/；
（3）主要材料价差调整计算方法的约定：/；
（4）主要材料价差调整时间的约定：/。
（2）关于基准价格的约定：/。
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条
款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程
量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条
款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量
清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条
款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：按照如下约定对合同价格进行调整，具体如下：
（1）可调整价差的人工、主要材料范围的约定:电缆，电线、地砖。
详见《可调整价差人工和主要材料一览表》；
（2）可调整价差的人工、主要材料价格依据：宿州地区建设工程市场价格信息主刊价
格发布的人工、材料信息价或经发承包双方确认的价格。
（3）可调整价差的人工、主要材料风险幅度的约定:承包人承担可调整价格的人工、
主要材料的价格波动市场风险幅度为±5%。当人工、材料价格涨跌幅度小于等于承包人承担
的市场风险幅度时，其价差不予调整，风险由承包人承担；当涨跌幅度大于承包人承担的市
场风险幅度时，超出部分的价差可以调整，调增部分由发包人承担，调减部分由承包人承担
。
（4）可调整价差的人工、主要材料调整周期的约定：
①可调整人工价差调整周期为：标段工程工期；
②可调整主要材料价差调整周期为：根据具体周期及节点进度具体约定；
第27页共40页
（5）可调整的人工、主要材料价差调整计算方法的约定:经发承包双方确认的人工、
材料价格为价差调整周期内的宿州地区建设工程市场价格信息主刊价格中发布的各期人工、
材料信息价（或发承包双方共同确定的人工、材料价格）算术平均值，设为A；招标人编制
最高投标限价中采用宿州地区建设工程市场价格信息主刊价格中的人工、材料基准单价为B
；投标人投标报价中的人工、材料投标单价为C；承包人应承担的风险幅度为D。
①人工、材料价格上涨达到可以调整幅度时，其计算公式为：人工、材料结算单价＝A
－Max(B,C)×(1+D)＋C；
②人工、材料价格下跌达到可以调整幅度时，其计算公式为：人工、材料结算单价＝A
－Min(B,C)×(1-D)＋C；
（6）因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的人工、材料价格，应采
用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。因非承包人原因导致工期延误的，计划进度
日期后续工程的人工、材料价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者。
（7）信息价依据：宿州地区建设工程市场价格信息主刊价格公布的价格。
（8）可调整价差的人工、主要材料调差的实施：工程竣工结算时进行调整。
（9）可调整价差的人工、主要材料调差的实施依据：实施价差调整时发承包双方应共
同确定可调整价差人工、材料名称、规格、型号、计量单位、数量（投标人工、材料消耗量
±变更工程人工、材料实际消耗量）、实际价格波动幅度、承包人承担的风险幅度、基准单
价、投标单价、发承包双方确认的单价、结算单价，列出清单，作为实施人工及主材价差
调整的依据。
（10）人工、材料价差调整费用只计取增值税，不再计取其他费用。
12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式
（1）单价合同。
综合单价包含的风险范围：见《专用合同条款数据表》。
风险费用的计算方法：见《专用合同条款数据表》。
风险范围以外合同价格的调整方法：见《专用合同条款数据表》。
（2）总价合同。
总价包含的风险范围：见《专用合同条款数据表》。
风险费用的计算方法：见《专用合同条款数据表》。
风险范围以外合同价格的调整方法：见《专用合同条款数据表》。
第28页共40页
（3）其他价格方式：见《专用合同条款数据表》。
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额：见《专用合同条款数据表》。
预付款支付期限：见《专用合同条款数据表》。
预付款扣回的方式：见《专用合同条款数据表》。
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：见《专用合同条款数据表》。
预付款担保的形式为：见《专用合同条款数据表》。
12.3计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则：按招标工程量清单及最高投标限价所采用的工程量清单计价规范及配
套文件等。
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定：执行合同通用条款。
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：/。
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：执行合同通用条款。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕
约定进行计量：不采用。
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4工程进度款支付
12.4.1付款周期
关于付款周期的约定：见《专用合同条款数据表》。
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：
（1）截至本次付款周期已完成合格工程量对应的金额；
第29页共40页
（2）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（3）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；
（4）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；
（5）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除
的金额。
12.4.3进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：执行合同通用条款。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人审查并报送跟踪审计单位的期限：收到
承包人进度付款申请单以及相关资料后5个工作日内完成审查并报送跟踪审计单位。跟踪审
计单位审查并报送发包人的期限：收到经监理单位审查的进度付款申请单以及相关资料后5
个工作日内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后45天内完成审批并
签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书
。发包人和监理人、跟踪审计单位对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修
正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。存在争议的部分，按照第20
条〔争议解决〕的约定处理。
（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签
发并收到发票后25个工作日内完成支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行通用合同条款。
12.4.6支付分解表的编制
（2）总价合同支付分解表的编制与审批：/。
（3）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
12.4.7农民工工资管理
（1）本工程农民工工资实行专用账户管理，承包人设立的专用账户开户行为：
，账号：/；
（2）本工程工资性工程款/元。
（3）发包人于每月25日前将工资性工程进度款转入农民工工资专用账户。
第30页共40页
（4）承包人每月25日前上报本工程农民工工资清单，每月10日前委托开设农民工工
资专用账户的银行支付农民工工资。
（5）工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后，发、承双方办理
农民工工资专用账户撤销手续，农民工工资专用账户余额划至本合同约定的承包人账户。
13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通
用合同条款。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人自应当接
收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应承担工程照管、成品保护
、保管等与工程有关的各项费用。
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程试车内容：执行通用合同条款。
（1）单机无负荷试车费用由试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车其他费用
（包括试车所需水电油等费用）由承包人在投标报价中综合考虑并承担；
（2）无负荷联动试车费用由试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车其他费用
（包括试车所需水电油等费用）由承包人在投标报价中综合考虑并承担。
13.3.3投料试车
关于投料试车相关事项的约定：执行通用合同条款。
13.6竣工退场
第31页共40页
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：执行通用合同条款。
14.竣工结算
14.1竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内。
竣工结算申请单应包括的内容：/。
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：30天内。
发包人完成竣工付款的期限：/。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。
14.4最终结清
14.4.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：/。
承包人提交最终结算申请单的期限：/。
14.4.2最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。
（2）发包人完成支付的期限：/。
15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24个月。
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专
用合同条款第3.7款提供履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金可采用以下任意一种方式：
（1）由银行业金融机构、工程担保公司、保险机构出具纸质保函等担保方式，担保/保
证金额为：见《专用合同条款数据表》；
（2）见《专用合同条款数据表》%的工程款；
第32页共40页
（3）其他方式：见《专用合同条款数据表》。
15.3.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付
款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：/。
关于质量保证金的补充约定：质量保证金方式采用：由银行业金融机构、工程担保公
司、保险机构出具纸质保函等担保，担保/保证金额为：工程结算审核款的3%。
15.4保修
15.4.1保修责任
工程保修期为：执行《工程质量保修书》规定。
15.4.3修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：执行《工程质量保修书》规定。
16.违约
16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/。
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：发包人以
书面通知承包人推迟开工日期，竣工日期相应顺延；承包人应于收到发包人下达的书面开工
通知后7日内向发包人提出书面申请，经发包人审核确认后，由发包人承担因延期开工造成
的相关费用支付义务，因承包人未能在上述约定时间内提交书面申请的，相关费用由承包人
自行承担。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：工期顺延，承包人应于
28日内向发包人提出相关费用索赔书面申请，经发包人审核确认后，由发包人承担因未能
按合同约定支付合同价款的相关费用支付义务，因承包人未能在上述约定时间内提交书面申
请的，相关费用由承包人自行承担。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或
转由他人实施的违约责任：造成工期延误的，工期顺延；承包人因此增加的费用应于28日
第33页共40页
内向发包人提出相关费用索赔书面申请，经发包人审核确认后，由发包人承担相关费用支付
义务，因承包人未能在上述约定时间内提交书面申请的，相关费用由承包人自行承担；相应
的工程价款在结算中扣除。如因承包人原因造成的，则承包人承担因其违约行为而增加的费
用和（或）延误的工期。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人
原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期顺延，承包人应于28日内
向发包人提出相关费用索赔书面申请，经发包人审核确认后，由发包人承担因提供的材料
、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交
货地点变更等的相关费用支付义务，因承包人未能在上述约定时间内提交书面申请的，相
关费用由承包人自行承担。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，承包人应于28日
内向发包人提出相关费用索赔书面申请，经发包人审核确认后，由发包人承担因违反合同
约定造成暂停施工的相关费用支付义务，因承包人未能在上述约定时间内提交书面申请的，
相关费用由承包人自行承担。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约
责任：发包人以书面通知承包人复工日期，竣工日期相应顺延；承包人应于收到发包人书面
通知后28日内向发包人提出书面申请，经发包人审核确认后，由发包人承担因无正当理由
没有在约定期限内发出复工指示、导致承包人无法复工的相关费用支付义务，因承包人未能
在上述约定时间内提交书面申请的，相关费用由承包人自行承担。
（7）其他：双方通过协商方式解决。
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违
约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：/。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因承包人原因造成工程质量不合格的，承包人应无条件修复达到合同约定的质
量标准，承包人不履行修复义务的，或承包人多次修复仍不合格的，发包人有权自行委托
其他单位修复。因此发生的修复费用，由承包人承担，发包人有权从未支付的工程款中扣
除。发生该条违约时，发包人有权停止支付所有剩余的工程款项。如剩余工程款项不足以
第34页共40页
支付修复费用，承包人应向发包人承担不足部分。承包人应赔偿发包人由此造成的全部损
失。
（2）发包人发现承包人的违约行为后，将向承包人发出《违约金缴纳通知单》，承
包人可在收到《违约金缴纳通知单》后7日内提出书面异议，逾期未提出的视为认可。承
包人应在收到《违约金缴纳通知单》后15日内缴纳，逾期未缴纳的，发包人有权暂停支付
工程款；如承包人拒不执行，发包人有权从已开票的工程进度款中扣除相应的违约金，由
此产生的工期延误等其他不利后果由承包人承担。
（3）发包人有权对承包人的违约行为通报有关部门记不良行为记录，对企业及其法
定代表人通过书面、会议、网络等途径进行通报。
（4）承包人支付违约金，不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的
任何义务。除合同约定的违约金外，因承包人原因造成发包人其他损失的，承包人还需依法
承担全部赔偿责任。
16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用合同条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人
或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：执行通用合同条款。
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用合同
条款。
17.4因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定：本项目全部施工人员的保险由承包人负责统一采购、足额投
保。
18.3其他保险
关于其他保险的约定：承包人负责办理并承担保费，为施工现场全体人员（含本单位员
工、履约合作第三方人员）投保意外伤害保险；施工总承包企业必须依照法规要求投保建筑
施工安全生产责任保险。
第35页共40页
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用合同条款。
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用合同条款。
20.争议解决
20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不采用。
20.3.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
20.3.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向宿州仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
21.补充条款
本补充条款是专用条款的一部分，其解释顺序优先于专用条款内的其他条款。
21.1人员及职责
21.1.1发包人委派的发包人代表或监理工程师（以下简称“工程师”）无权更改合同
，也无权解除发包人和承包人的义务和责任。
21.1.2发包人代表的任何批准、检查、证书、同意、通知、建议、检验、指令和要求
等不解除承包人在合同中的责任。
21.1.3承包人只能从发包人代表或其授权代表处接受指令。
21.1.4发包人如需更换发包人代表须提前7天通知承包人。
21.1.5承包人委任的项目经理、项目技术负责人、各专业负责人（其他主要管理人员
和技术人员）及施工机械等在整个项目施工期内必须在位。
第36页共40页
承包人的项目经理离开现场的，须经发包人代表同意，并书面指定临时代表，代为行使
项目经理的权力；该临时代表的一切行为，甲方均认为是项目经理的行为。
21.1.6承包人提交发包人的任何文件，发包人都认为该文件已经承包人内部程序批准
；承包人提交的文件发生修改的，应及时将最新版本提交发包人代表。
21.1.7承包人应始终采取一切合理防范措施来避免在项目人员内部发生违法、动乱或妨
碍治安的行为，保持项目的安定；并保护好现场和周围的人员和财产安全。
21.1.8承包人雇佣职员或工人应遵守相关法律法规的规定。
21.1.9参与本项目的承包人代表或其雇员不遵守合同规定或一贯行为不轨或不能胜任
工作或危害安全，发包人代表有权要求更换；原人选未经发包人许可不得再进入本项目（包
括项目经理在内）。
21.2变更与调整
21.2.1在工程移交前，发包人代表有权签发变更指令，承包人应按照指令来实施变更
，并进行工期和费用的估算，提交发包人代表。
21.2.2发包人代表收到承包人的估算后，可以决定撤销、修改或确认实施该项变更。
21.2.3如果承包人认为自己的建议能缩短工期、降低工程实施或运营成本，或对业主
产生其他利益，可以向发包人代表提交建议书；建议书的编制费用自理。
21.2.4如果发包人采纳承包人的建议节省了工程费用，将给予承包人节约费用适当比例
的奖励。
21.2.5上一款中节省费用的计算方法为：降低的合同额度减去因变更而引起在工程质量
、寿命、以及运营效率等方面为发包人带来的潜在损失。
21.2.6任何变更指令都应由发包人代表签发给承包人，承包人收到后应回函说明；涉
及费用调整的，按照相关条款执行。
21.2.7设计文件示意内容的尺寸做法、要求等标注有错误、有遗漏，或理解不一致，发
包人或其委托的勘察设计单位根据工程施工需要而对其进行更正和补充的，称为技术核定；
技术核定不调整合同价款，也不调整工期。
21.2.8未经发包人代表批准，承包人不得对工程进行任何变更。
21.3分包与配合
21.3.1承包人进行工程分包的，应遵守通用条款相关规定，发包人视其为承包人自行
施工的工程；发包人代表对分包的同意或批准并不解除承包人的任何责任，也不代表发包
人对此承担任何责任。
第37页共40页
21.3.2发包人分包的专业工程范围如下：/。
21.3.3发包人通过招标方式选择专业工程分包施工单位，承包人参与分包工程的招标
，认可招标结果，并作为总包单位与分包工程的中标人（以下简称“分包人”）签订工程
分包施工合同。
21.3.4发包人支付给承包人专业分包工程合同价款（不含设备价格）的/%作为总承
包服务配合费用，承包人不得向分包人收取其他费用；该项费用包括但不限于以下内容：
（1）乙方承担总包责任所发生的费用。
（2）“分包工程”施工完毕、土建工程的收尾和修复以及使用承包人的施工所用水
电管线等费用（水电费用装表计量，按照实际用量结算）。
（3）分包人使用承包人现场临时工程及在用的脚手架、塔吊、施工电梯等费用。
（4）分包人使用工程的施工道路，到总包单位搭伙，使用总包单位的卫生间等。
（5）门窗洞口、安装工程管道口、楼地面墙面凿洞、槽等的后塞及修补等，以及整
个工程的安全保卫等。
（6）为分包人提供标高、轴线、定位，隐蔽工程指引等。
（7）分包人的工程资料收集整理和移交；工程质量的检验和验收。
（8）保证分包工程在施工期间有足够的工作面，保证其按时开工和连续施工，并承
担因乙方原因使分包工程不能按时开工和配合不及时造成的工期延误责任。
21.3.5配合工程：是指某一位于施工现场内或现场外的工程，并非由承包人施工或
总包，但与承包人的工程有一定联系，需要承包人配合的工程；配合工程如下：/。
21.3.6对于配合工程，承包人除不需要承担总包责任外，其他责任和义务同分包工程
；发包人给予承包人/万元作为承包人承担配合工作的配合费用。
21.3.7凡在与已交工工程有关联的部位施工时，必须提前向甲方提出书面联系单，经
甲方同意，并签字后方可施工。
21.4结算
21.4.1承包人的投标报价（合同价款）是承包人基于业主提供的资料和现场数据及承包
人的解释和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的一切工作，不得以漏项或考
虑不周提出索赔。
21.4.2水电费的结算：
（1）发包人在现场安装计量装置，承包人负责施工期间的保护，并在工程移交的同
时完好地移交给发包人。
第38页共40页
（2）承包人投标报价已经包含水电费用，工程结算时按照发包人实际缴纳的水电费
在结算价（税前）中扣除。
（3）因承包人保护不善造成计量装置损坏，承包人负责修复，并承担由此造成的增
加费用（包括修复费用和水电损失费用以及可能发生的罚款或其他费用）。
21.4.3发包人供应材料设备的结算：材料按照总价的/%计取保管费（材料数量最多
不超过设计文件的用量（可以计算定额损耗））；设备按照总价的/%计取保管费；此费
用仅计取增值税。
21.4.4分包工程的总承包配合费和配合工程的配合费：分包工程的总承包配合费按照
分包工程价格确定，一次包死，不随分包工程结算价款的调整而调整；配合工程的配合费也
一次包死；该两项费用仅计取增值税。
21.4.5对于发包人提供的工程量清单中工程量的错误，承包人未在招标文件规定的异
议截止日期前提出异议并附计算书的，工程结算时不再调整。
21.4.6对于发包人提供的工程量清单中的清单项目，承包人没有报价的，发包人认为
视同该项价格已经包括在其他项目中。
21.5其他
21.5.1本项目施工期间技术负责人、安全员每月须在岗22天，每天在岗至少8小时。如
有违反，按照项目经理违约进行管理。
21.5.2结算审核核减率（核减金额÷施工单位报审结算总价）＞10%时，超出10%
对应核减额所产生的造价咨询服务费，全部由乙方承担；甲方在拨付工程结算尾款时直接代
扣该笔费用，并代为支付至造价咨询单位。
（以下无正文）
第39页共40页
（合同签署页，本页无正文）
发包人：宿州学院（公章）承包人：安徽筑郡建设工程有限公司（公章）
法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：
（签字），（签字）
组织机构代码：12340000486002400M组织机构代码：91340122MA2TATXF3J
地址：，地址：安徽省合肥市肥东县包公镇大许社
区大许小学204室
邮政编码：，邮政编码：
法定代表人：闵杰，法定代表人：徐玲玲
委托代理人：，委托代理人：
电话：，电话：***
传真：，传真：
开户银行：，开户银行：杭州银行股份有限公司肥东支行
账号：，账号：3401041060000597312
第40页共40页
工程量清单总说明
工程名称：宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目
一、工程概况：
本项目分为一个标段，本标段包括宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼音乐学院、信息学院、生物学院三个学院教学楼配套设施建设，具体详见设计图纸、招标文件、工程量清单。
二、工程招标范围
具体详见设计图纸、招标文件及补疑。
三、工程量清单编制依据：
1、宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目招标文件；
2、宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目施工图设计文件；
3、宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目招标补疑.
四、工程量清单编制及报价要求
1、工程量清单列出的每个细目已包含涉及到与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与投标人须知、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。
2、除非合同另有规定，分部分项工程量清单中每一项综合单价均已包括完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械费、综合费和其他伴随服务所发生的所有费用。
3、本工程量清单依据2018版安徽省建设工程计价依据（含修编版）、安徽省建设工程计价依据动态调整（第2期）规定的编码列项；项目特征只描述主要、关键特征，未描述或不完整之处，详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范、标准及相关说明要求。投标人必须注意，投标报价中的综合单价须包含完成分部分项工程的所有内容（含所需采取的技术措施、施工方案等费用）的报价。清单描述不明确的以施工图设计文件或相关施工规范图集为准,清单与图纸技术不一致的,以较优标准为准。
4、投标人须认真阅读与项目有关的招标文件、设计图纸、地勘报告等，并通过现场勘查，考虑周边环境及施工期间可能出现的事宜，确定其各项可能产生的费用，且已包含在投标报价中，工程结算时不再调整该部分的费用。
5、措施项目费指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活等方面的费用。本项目工程量清单中未列明的其他措施项目费，投标人可根据各专业特点、地区和工程特点，考虑所需要的措施费用。
6、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。
7、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。
8、未特别说明的工程内容均按现行计价规范执行，并作为清单项目工作内容的补充。
9、未注明的材料品牌参见图纸主材品牌一览表或招标文件指定品牌报价；清单表述不明确地方，详见图纸。
五、税率计算：
本项目采用一般计税方法，增值税税率执行安徽省相关规定，按照9%计算，建设工程造价=税前工程造价*（1+9%）。
六、其他需要说明的问题：
1、工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。
2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3、金额（价格）均应以人民币表示。
最高投标限价编制说明
工程名称：宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目
1、采用计价依据：1、宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目招标文件；
2、宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目招标工程量清单；
3、宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目施工图设计文件；
4、宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目招标补疑文件；
5、综合单价参照《安徽省建设工程工程量清单计价办法》2018版的相关规定进行组价；人工费执行《关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》（建标〔2021〕46号）；建设工程不可竞争费构成及计费标准按《关于贯彻执行《安徽省建设工程计价依据动态调整（第2期）》的公告（公告第172号）执行，增值税以定值计入；
二、采用的价格信息来源：
1、主要材料价格：采用2026年第5期宿州地区建设工程市场价格信息中除税价；信息价没有的材料、设备按照市场询价（除税价）计入。
2、定额人工单价按140元/工日计取，定额人工费参与取费、取税，人工信息价相对于定额人工单价增加部分16.00元只计取税金。
3、机械费价差按规定计取。
三、工程取费:
本工程措施项目费费率、企业管理费费率、利润费率、不可竞争费费率按“装饰工程取费标准”中费率计取。
四、税率计算：本项目采用一般计税方法，增值税税率执行安徽省相关规定，按照9%计算，建设工程造价=税前工程造价*（1+9%）。七、其它说明：/
A.2最高投标限价封面
宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践
教学楼组群二号楼配套设施建设项目工程
最高投标限价
招标人宿州学院
（单位盖章）
造价咨询人：华审
（北京）工程造价咨
询有限公司
（单位盖章）
2026年07月10日
B.2最高投标限价扉页
宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践
教学楼组群二号楼配套设施建设项目工程
最高投标限价
9985725.19
最高投标限价（小写）：
玖佰玖拾捌万伍仟柒佰贰拾伍元壹角玖分
（大写）：
华审
（北京）工程造价咨询有限公
司
招标人：宿州学院造价咨询人：
（单位盖章）（单位资质专用章）
杰
法定代表人法定代表人
或其授权人：或其授权人：
*
（签字或盖章）
（签字或盖章）
杨子江
复核人
编制人
华造价工程师签盖专用章
造价咨询
有限公司
有限公司
有票至：
3512月31日
有效明：：2028年10月08日
编制时间2026年07月10日复核时间：2026年07月10日
最高投标限价编制说明
工程名称：宿州学院2025年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群
二号楼套设施建设项目
一、采用计价依据：
1、宿州学院2025年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号
楼套设施建设项目招标文件；
2、宿州学院2025年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号
楼套设施建设项目招标工程量清单；
3、宿州学院2025年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号
楼套设施建设项目施工图设计文件；
4、宿州学院2025年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号
楼套设施建设项目招标补疑文件；
5、综合单价参照《安徽省建设工程工程量清单计价办法》2018
版的相关规定进行组价；人工费执行《关于规范我省建设工程人工
价格信息发布工作的通知》（建标〔2021〕46号）；建设工程不可竞
争费构成及计费标准按《关于贯彻执行《安徽省建设工程计价依据
动态调整（第2期）》的公告（公告第172号）执行，增值税以定值
计入；
二、采用的价格信息来源：
1、主要材料价格：采用2026年第5期宿州地区建设
工程市场价格信息中除税价；信息价没有的材料、设备按照市场询
价（除税价）计入。
2、定额人工单价按140元/工日计取，定额人工费参与取费、
取税，人工信息价相对于定额人工单价增加部分16.00元只计取税
金。
3、机械费价差按规定计取。
三、工程取费:
本工程措施项目费费率、企业管理费费率、利润费率、不可竞
争费费率按“装饰工程取费标准”中费率计取。
四、税率计算：
本项目采用一般计税方法，增值税税率执行安徽省相关规定，按
照9%计算，建设工程造价=税前工程造价*（1+9%）。
七、其它说明：/
D.1建设项目最高投标限价汇总表
工程名称：宿州学院2025年教育园区校区嵌入式实践教
说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。
D.2单项工程最高投标限价汇总表
工程名称：信息学院
说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。
D.3单位工程最高投标限价汇总表
附录F措施项目清单与计价表
附录G不可竞争项目清单与计价表
H.1其他项目清单与计价汇总表
H.2暂列金额明细表
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
H.3专业工程暂估价计价表
说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
H.4计日工表
标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。
H.5总承包服务费计价表
附录I增值税计价表
附录K安全生产责任保险费计价表
D.3单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：信息学院-安装工程
工程名称：信息学院-安装工程
工程名称：信息学院-安装工程
工程名称：信息学院-安装工程
工程名称：信息学院-安装工程
工程名称：信息学院-安装工程
工程名称：信息学院-安装工程
工程名称：信息学院-安装工程
工程名称：信息学院-安装工程
中标通知书
编号：2026AFAGZ50899
安徽筑郡建设工程有限公司：
你公司于宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教
学楼组群二号楼配套设施建设项目招标中，经评标委员会综
合评定，被确定为中标人。
招标项目名称：宿州学院2026年教育园区校区嵌入式
实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目
招标项目编号：2026AFAGZ50899
中标金额：（大写）人民币陆佰肆拾玖万零柒佰贰拾壹
元叁角柒分（小写）***.37元
质量标准：合格
项目经理：杨甲
中标工期：100日历天
特此通知。
招标人：（盖章），招标代理机构：（盖章）
2026年9月10日，2026年9月10日
阳光保险集团
财产保险
PBCinuar
阳光财产保险股份有限公司建设工程施工合同履约保证保险（凭证）
保单号：13351222820260000116
宿州学院（受益人名称）：
鉴于宿州学院（以下简称“受益人”）与安徽筑郡建设工程有限公司（以下简称“申请
人”）于2026年/月/日（标段编号）的宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼
组群二号楼配套设施建设项且（标段名称）有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》
（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，
受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签
订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的独立保函（以下简称“本保
函”）。
一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担
合同编号： | 2026AFAGZ50899-21820 |
合同名称： | 宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目 |
项目编号： | 2026AFAGZ50899 |
项目名称： | 宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目 |
项目所属行业类别： | 工程招标 |
招标人(甲方)： | 宿州学院 |
合同甲方编号： | 12340000486002400M |
中标人(乙方)： | 安徽筑郡建设工程有限公司 |
合同乙方编号： | 91340122MA2TATXF3J |
所属地域： | 安徽省 |
合同金额： | 649.072137万元 |
主要人员： | 姓名： 杨甲 证书名称： 二级注册建造师 证书编号： 皖2342012201345027 |
合同预定完成时间： | 2027年01月17日 |
合同签订日期： | 2026年10月09日 |
合同公告日期： | 2026年10月09日 |
代理机构： | 安徽省招标集团股份有限公司 |
中标、成交公告： | 宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目中标公示 |
合同附件： | 详情见附件 |
免责声明 ： | 根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |
办理流程公开
累计办理时间：0天1小时28分52秒
交易中心见证
提交节点：
2026-10-09
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2026-10-09
办理用时：
0天0小时0分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2026-10-09
办理用时：
0天0小时49分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2026-10-09
办理用时：
0天0小时32分
附件:
【双方盖章版施工合同系统上传】宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目.pdf 清单及控制价文件及其他重要材料.zip 中标通知书-宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目.pdf 保函——履约保证金（二号楼配套设施项目）.pdf
宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实
践教学楼组群二号楼配套设施建设项目
合
同
书
甲方（发包方）：，宿州学院
乙方（承包方）：安徽筑郡建设工程有限公司
2026年10月
第1页共40页
第一节合同协议书
发包人（全称）：宿州学院
承包人（全称）：安徽筑郡建设工程有限公司
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等
、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼
| 组群二号楼配套设施建设项目一、工程概况 | 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： | ||
| 1.工程名称： | 宿州学院设项目。 | 2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建 |
2.工程地点：宿州学院教育园区校区。
3.工程立项批准文号：宿发改审批【2020】112号。
4.资金来源：政府专项债券和建设单位自筹。
5.工程内容：宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施
建设项目包含三个学院的（1）基础建设：包括地面、墙面、顶面（含灯具）、阳台（含
窗帘）、隔断、门（含门禁系统）等；（2）线路优化：包括水路系统排布、电路系统排布
（含监控）等；（3）设施设备：包括通风空调设备，实验桌椅（不含各学院实验教学设备
）等。具体详见招标文件、设计图纸、工程量清单。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：
宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目包含三
个学院的（1）基础建设：包括地面、墙面、顶面（含灯具）、阳台（含窗帘）、隔断、门
（含门禁系统）等；（2）线路优化：包括水路系统排布、电路系统排布（含监控）等；（
3）设施设备：包括通风空调设备，实验桌椅（不含各学院实验教学设备）等。具体详见招
标文件、设计图纸、工程量清单。
二、合同工期
计划开工日期：年月日。（具体开工日期以开工通知为准）
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：100天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数
不一致的，以工期总日历天数为准。
第2页共40页
三、质量标准
工程质量符合合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：
人民币（大写）陆佰肆拾玖万零柒佰贰拾壹元叁角柒分(¥***.37元）；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）/(¥/元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）/(¥/元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）/(¥/元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）/(¥/元）。
2.合同价格形式：总价合同。
五、项目经理
承包人项目经理：杨甲。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）；
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类
内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
第3页共40页
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的
期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不
进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行
签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于2026年10月9日签订。
十、签订地点
本合同在宿州学院签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自双方签章、盖章后生效。
十三、合同份数
本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。
（以下无正文）
第4页共40页
（合同签署页，本页无正文）
发包人：宿州学院（公章）承包人：安徽筑郡建设工程有限公司（公章）
法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：
（签字），（签字）
组织机构代码：，组织机构代码：91340122MA2TATXF3J
地址：，地址：安徽省合肥市肥东县包公镇大许社
区大许小学204室
邮政编码：，邮政编码：
法定代表人：，法定代表人：徐玲玲
委托代理人：，委托代理人：
电话：，电话：***
传真：，传真：
开户银行：，开户银行：杭州银行股份有限公司肥东支行
账号：，账号：3401041060000597312
第5页共40页
| 发包人： | 宿州学院 | （公章） | 承包人：安徽筑郡建设工程有限公司（公章） |
| 法定代表人或其委托代理人： | 法定代表人或其委托代理人： | ||
| （签字） | （签字） | ||
| 组织机构代码： | 组织机构代码： | ||
| 地址： | 地址：安徽省合肥市肥东县包公镇大许社区大许小学204室 | ||
| 邮政编码： | 邮政编码： | ||
| 法定代表人： | 法定代表人：徐玲玲 | ||
| 委托代理人： | 委托代理人： | ||
| 电话： | 电话：*** | ||
| 传真： | 传真： | ||
| 开户银行： | 开户银行：杭州银行股份有限公司肥东支行 | ||
| 账号： | 第5页 | 账号：3401041060000597312共40页 |
第二节通用合同条款
采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中通用合同条款。上述资料
由承包人自行准备。
第6页共40页
第三节专用合同条款
专用合同条款数据表
说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本招标项目的信息和数据的归纳与提
示，是项目专用合同条款的组成部分。
| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| 1 | 2.5 | 发包人提供资金来源证明的期限要求：施工单位在收到工程款支付担保后3日内将相关资料上传至项目所在地农民工工资支付监管平台， |
| 未按时按承诺提交工程款支付担保的工程建设项目，将视作建设资金 | ||
| 未落实。工程款支付担保保证期限原则上应与施工合同约定的期限保 | ||
| 持一致（采用分阶段担保的，建设单位支付相应的工程款后，当期工 | ||
| 程款支付担保解除，进入下一阶段工程款支付担保)。施工工期延期 | ||
| 的，建设单位应在保证期限到期前30天，办理保函、保单延期手续。 | ||
| 发包人是否提供支付担保：是，发包人向承包人提供签约合同价10%的工程款支付担保。发包人提供支付担保的形式：工程款支付担保可以采用银行保函、担保公司担保、第三方担保等方式，也可以用工程款支付保证保险替代。在我省开展工程款支付担保业务的保证人应向有关主管部门提供担保凭证网络验证途径。对于政府投资房屋建筑和市政工程建设项目，建设单位可以根据合同约定将有权部门出具的相应资金保障证明，作为工程款支付担保凭证。备注：（1）工程款支付担保保证有效期内，建设单位未按照规定向农民工工资专用账户拨付工资性工程款或者未按照合同约定支付施工进度款的，施工总承包企业（包括专业承包企业）可以要求保证人履行保证责任，同时将拖欠信息报送工程所在地住房城乡建设主管部门和人力资源社会保障主管部门。（2）我省行政区域内按照规定应办理建筑工程施工许可证的房屋建筑和市政工程建设项目，均应办理工程款支付担保。 | ||
| 2 | 3.2.1 | 项目经理 |
| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| 2 | 3.2.1 | 姓名：杨甲身份证号：342601198612304618建造师执业资格等级：二级建造师注册证书号：皖2342012201345027承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人履行本合同所有内容。行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。承包人的任何指令和文件只有经承包人项目经理签字后方有效，无项目经理签字的任何来自承包人的书面文件发包人均不予承认，所涉及到的合同价款或费用发包人也概不支付。项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和发包人代表依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与发包人代表联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向发包人代表送交报告。承包人项目经理每月在施工现场的时间：驻场时间每月不少于22天，每天在岗工作时间不得少于8小时。 |
| 3 | 3.7 | 承包人是否提供履约保证金：是。承包人提供履约保证金的形式：纸质保函。履约保证金的金额：中标合同金额的2％。履约保证金提交期限的要求：签订合同前。履约保证金退还时限：履约保证金有效期满7日内退还（最迟不得超过项目竣工验收通过后28天，同时要关注保函的到期日与工程竣工验收的时间）。①采用纸质银行保函的，应为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。②采用纸质担保机构担保的，应为经安徽省地方金融监督管理局审查批准，依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。③采用纸质保证保险的，应为保险公司出具的不可撤销、不可转让的见索即付保证保险。 |
| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| 4 | 5.1.1 | 5.1.1特殊质量标准和要求：/。关于工程奖项的约定：/。关于建造要求：（1）绿色建筑等级要求：/；（2）智慧工地管理要求：基本级；（3）建筑垃圾减量化目标：/；（4）装配式建筑装配率要求：/；（5）/。 |
| 5 | 7.5.2 | 因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期竣工一天，承包人支付给发包人合同总价款的万分之一的违约金； |
| 延期竣工28天以上的，每天按合同总价款万分之五向发包人支付违约金；延期竣工56天以上的，发包人有权解除合同，并追究连带损失。承包人应按发包人要求退场，发包人有权另行委托第三方完成施工，相关费用由承包人承担（以上违约金采用差额累进方式计算）。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价款的5%。 | ||
| 6 | 7.9.2 | 提前竣工的奖励：/。 |
| 7 | 11.1 | 市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。 |
| 8 | 12.1 | 合同价格形式(1)单价合同。综合单价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。(2)总价合同。总价包含的风险范围：除合同专用条款第11.1款和不可抗力以外导致的风险。风险费用的计算方法：因市场价格波动引起的调整按第11.1款约定 |
| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| 8 | 12.1 | 执行；因不可抗力引起的调整按专用条款17.1款约定执行。风险范围以外合同价格的调整方法：其他风险费用承包人在投标报价时已经考虑，不再另行计取。如遇不可抗力因素，则合同各方依据《中华人民共和国民法典》中相关规定，另行协商处理。（3）其他价格方式：/。 |
| 9 | 12.2.1 | 预付款的支付预付款支付比例或金额：合同总价（扣除暂列金额）的10%预付款支付期限：合同签订后一个月内或不迟于约定的开工日期前7天内预付工程款预付款扣回的方式：当工程产值累计金额达到合同价10%时开始起扣，一次性从工程款内等额扣回，竣工之前全部扣清。 |
| 10 | 12.2.2 | 预付款担保承包人提交预付款担保的期限：与预付款申请同时提交。预付款担保的形式为：纸质保函（纸质银行保函、纸质担保机构担保、 |
| 纸质保证保险）或电子保函。注：①采用纸质银行保函的，应为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。②采用纸质担保机构担保的，应为经安徽省地方金融监督管理局审查批准，依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。③采用纸质保证保险的，应为保险公司出具的不可撤销、不可转让的见索即付保证保险。 | ||
| 11 | 12.4.1 | 付款周期关于付款周期的约定：（1）承包人进场施工后，双方约定按月支付工程进度款。发包人收到承包人经发包人、监理单位审核签字认可的工程款报表14天内支付本部分工程款的85%，累计付款至合同价（不含暂列金）的85%为止。 |
| 序号 | 条目号 | 信息或数据 |
| 11 | 12.4.1 | （2）竣工验收合格达到承包人承诺的质量等级，且竣工资料齐备已移交后支付至合同价（不含暂列金）的85%。（3）工程竣工验收合格后，经竣工价款结算审核后，以审核结果为结算依据，累计支付至审核价款的97%，余款3%为工程质量保证金， |
| 待工程缺陷期满（24个月）后退还。若承包人选择采用“纸质保函（纸质银行保函、纸质担保机构担保、纸质保证保险）或电子保函形式”替代工程质量保证金的，在由承包人提供审核价款3%的工程质量保证金保函后一次性付至审核价款的100%。注：①采用纸质银行保函的，应为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。②采用纸质担保机构担保的，应为经安徽省地方金融监督管理局审查批准，依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。③采用纸质保证保险的，应为保险公司出具的不可撤销、不可转让的见索即付保证保险。 | ||
| 12 | 15.2.1 | 缺陷责任期的具体期限：24个月。 |
| 13 | 15.3.1 | 质量保证金可采用以下任意一种方式：（1）由银行业金融机构、工程担保公司、保险机构出具纸质保函等担保方式，担保/保证金额为：工程结算审核款的3%；（2）3%的工程结算审核款；（3）其他方式：详见本章专用合同条款第12.4.1项。注：以现金形式提交质量保证金的（含从工程款中以扣留方式提交的），同时退还银行同期活期存款利息。 |
第11页共40页
1.一般约定
1.1词语定义与解释
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行过程中双方就有关工程洽商、变更达成的书面协
议。
1.1.2合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名称：安徽南巽建设项目管理投资有限公司;
资质类别和等级：/;
联系电话：/，;
电子信箱：，/;
通信地址：/。
1.1.2.5设计人：
名称：大建元和工程设计有限公司;
资质类别和等级：甲;
联系电话：/;
电子信箱：/;
通信地址：/。
1.1.3工程和设备
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：正式进场后双方另行约定。
1.1.3.9永久占地包括：工程红线范围内。
1.1.3.10临时占地包括：正式进场后双方另行约定。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理
条例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规、规章、行政规范性文件等。
1.4标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：所有适用于本工程的最新国家、行业及地
第12页共40页
方（含安徽省、宿州市）标准和规范，如上述标准和规范之间存在差异，承包人应按较严格
者为准。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；
发包人提供国外标准、规范的份数：/；
发包人提供国外标准、规范的时间：/。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：（1）执行设计文件具体要求；
（2）承包人应按发包人要求的时间和技术要求提出施工工艺，经有关专家论证认可（或∕
且）主管部门同意后执行；（3）本合同相关附件的要求；（4），标准、
规范以及本合同相关附件中，要求不一致的，按最高标准执行。
1.5合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：执行通用合同条款。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供和交底
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前；
发包人向承包人提供图纸的数量：由承包人自行复制，费用自理；
发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的所有专业施工图。
1.6.4承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：施工组织方案、施工进度计划、专项施工方案、供应
采购材料清单、材料进场计划、劳动力、以及发包人或监理人认为需要承包人提供的其他资
料文件；
承包人提供的文件的期限为：承包人在收到施工图纸后7日内；
承包人提供的文件的数量为：满足发包人、监理人所需，具体数量由发包人确定；
承包人提供的文件的形式为：纸质版和电子版；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后14日内组织审核批准或提出修改意
见。
1.6.5图纸和承包人文件的保管
关于图纸和承包人文件保管的约定：发包人和承包人书面指定专人负责现场文件的准备
和照管，双方各自保管合同、发包人文件、承包人文件、变更以及其他往
第13页共40页
来函件。承包人在施工现场随时保留一整套图纸及资料，以供本项目相关人员检查、验收使
用及查阅。
1.7联络
1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、
指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：项目现场指定办公地点；
发包人指定的接收人为：发包人代表。
承包人接收文件的地点：项目现场指定办公地点；
承包人指定的接收人为：项目经理。
监理人接收文件的地点：项目现场指定办公地点；
监理人指定的接收人为：总监理工程师。
1.10交通运输
1.10.1出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：经发包人书面同意后。
1.10.3场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以用地红线为分界线。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承
包人自行解决，提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道
路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。除发包人按照合同约定提
供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临
时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路
和交通设施。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人
承担。
1.11知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技
术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
第14页共40页
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款。
1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用合同条款。
1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：
承包人自行承担，费用含在投标报价中。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不采用通用条款。除专用合同条款另有规
定外，工程总造价在招标范围内一次性包死。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。
2.发包人
2.2发包人代表
发包人代表：
姓名：许国庆，；
身份证号：342201198310153293；
职务：，副处，；
联系电话：18119579611，；
电子信箱：，/，；
通信地址：，/，。
发包人对发包人代表的授权范围如下：负责协调合同履行过程中与发包人有关的具体事
宜，但所有事项均须以发包人盖章确认为准。
2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：中标通知书下发后，具体范围和时间发包人另行
通知。
2.4.2提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：以工地现状移交给承包人，开工前，
发包人将水准点、坐标控制点提交承包人，并于现场交验；水准点、坐标控制点交验完毕，
即应由承包人应自费负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新
第15页共40页
测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人负担。
承包人自行踏勘现场，充分认识现场情况、项目所在地及周边的地上物及地下管线情况
，社会、自然环境，充分掌握项目周边市政、居住、交通等条件，统筹协调项目建设环境，
全面周密地策划、实施有关施工方案，做到可行、适用、可靠。
承包人完全接受项目现场条件，确保按时开工建设。
2.5资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：见《专用合同条款数据表》。
发包人是否提供支付担保：见《专用合同条款数据表》。
发包人提供支付担保的形式：见《专用合同条款数据表》。
3.承包人
3.1承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提供全套竣工图，所有竣工图应为新图纸
。
承包人需要提交的竣工资料套数：5套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后30日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版和电子版。
（10）承包人应履行的其他义务：
①每月25日提交本月工程报表和下月工程计划表，（报表和计划表应包括质量、进度
、安全、投资、材料计划等内容，反映存在的问题和应对措施；一式叁份提交发包人)。否
则，发包人有权不予支付本期进度款或顺延支付时间。承包人认可其所有违约金等发包人
有权在进度款中直接扣除。
②每周例会前一天向发包人、监理单位报送周报，包括本周计划和上周完成工作、未完
成工作的情况说明（包括拟采取措施、最终完成时间）。
③负责总承包管理及配合服务内容的全部工作；
④承包人负责承担施工安全保卫工作、夜间安全照明及非夜间的施工照明等责任，其费
用包含在措施费中。
⑤承包人在总包期间应保证自身及所管理分包方遵守政府有关主管部门对施工场地交
通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手
第16页共40页
续，并以书面形式通知发包人，所涉及到的一切费用由承包人承担。凡涉及上述事项所引
起索赔、诉讼、损害责任和产生的费用支付全部由承包人负责；如承包人未能完成上述工
作，将扣除相应的总承包服务费同时向发包人支付相应的违约金。
⑥承包人负责协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建
筑）、古树名木的保护工作（如有），因处理或保护而发生的费用，已经包含在合同价款
内，发包人不再另行支付；因保护处理影响工期5日以内的，总工期不予顺延，超过5日
的，经发包人签证后可以顺延。
⑦承包人在收到发包人支付的各期进度款和其他费用（如有）后应优先安排支付工人
工资，承包人在其与各分包单位签订的所有分包合同中，有义务约定各分包单位亦应按本
款约定优先安排支付各该分包单位的工人工资。
3.2项目经理
3.2.1项目经理：
姓名：见《专用合同条款数据表》；
身份证号：见《专用合同条款数据表》；
建造师执业资格等级：见《专用合同条款数据表》；
建造师注册证书号：见《专用合同条款数据表》；
建造师执业印章号：皖2342012201345027；
安全生产考核合格证书号：皖建安B（2019）0192376；
联系电话：18756049428，；
电子信箱：584110718@qq.com，；
通信地址：合肥市瑶海区大众路与长江路交叉口伟星独角兽空间1306；
承包人对项目经理的授权范围如下：见《专用合同条款数据表》。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：见《专用合同条款数据表》。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：
发包人发出整改通知。如仍未及时整改，发包人有权责令其停工整改直至解除合同，并有权
向人社部门通报。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人未能按照承诺到岗尽职的
，发包人将视情况严重程度对其作出相应处理。经发包人或发包人委托的第三方检查时发
现项目经理擅自离岗的，每发现一次扣除违约金2000元，同时发出整改通知。如仍未及时
整改，发包人有权责令其停工整改直至解除合同。发包人还
第17页共40页
将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿发包人的有关损失或工期延误的损
失，并就此向承包人索赔。由此造成的工期延误等不利后果由承包人承担。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：
（1）承包人确需更换项目经理的，须至少提前14天书面报请发包人同意。在发包人未
予书面回复期间内，项目经理应继续履行职责。发包人均同意更换的，更换后人员不得低
于承包人投标时所报人员资质和技术水平，同时，承包人需支付违约金10万元。（自项目
中标之日起2年未开工的可以申请更换项目经理，免除违约金，但项目经理资质和技术水
平不得降低；因投标时所报项目经理死亡、重大疾病或发生意外事故等客观原因不能履职
的，经发包人研究同意后更换的可免除违约金）。
（2）未经发包人同意不得更换项目经理，承包人擅自更换投标时所报项目经理的，
承包人除按专用合同条款第3.2.3（1）目支付违约金外，承包人还应及时整改，且发包人
有权解除合同，由此造成的损失由承包人自行承担。承包人应赔偿由此造成发包人的全部
损失。同时发包人有权向相关主管部门通报。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：
（1）如项目在建设过程中发生安全责任事故、项目经理极度不负责任、项目经理不
能胜任管理职责等原因，发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知
中载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告
。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更
换。发包人要求更换项目经理的，更换人选须经发包人考核通过方可任职。同时承包人按
专用合同条款第3.2.3（1）目向发包人支付违约金。
（2）如项目在建设过程中发生安全责任事故、项目经理极度不负责任、项目经理不
能胜任管理职责等原因，发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知
中载明要求更换的理由。但承包人无正当理由拒绝更换的，承包人按专用合同条款第3.2.3
（1）目向发包人支付违约金，同时发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人自行承
担。承包人应赔偿由此造成发包人的全部损失。同时发包人有权向相关主管部门通报。
3.3承包人人员
3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知
后7天内。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人无正当理由
拒绝撤换主要施工管理人员的，按照2万元每人次扣除违约金。
第18页共40页
3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：向发包人代表及总监理工程
师递交请假申请或退场申请，审批通过后方可离（退）场。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按照2万元每人次扣除违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目经理未经批准，擅自离
开施工现场的，扣除违约金2000元/次；其他主要管理人员和技术人员未经批准，擅自离开
施工现场的，扣除违约金1000元/次。同时发包人将要求承包人限期整改。如仍未及时整改
，发包人有权责令其停工整改，更换相关人员，直到满足发包人要求。此外，发包人有权
停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿发包人的有关损失或工期延误的损失
，并就此向承包人索赔。
3.5分包
3.5.1分包的一般约定
禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。
主体结构、关键性工作的范围：装饰、安装工程。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：智能化及电子系统工程。
其他关于分包的约定：详见招标文件前附表。
3.5.4分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：/。
3.6工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交
施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收
证书之日止。
3.7履约保证金
承包人是否提供履约保证金：见《专用合同条款数据表》。
承包人提供履约保证金的形式：见《专用合同条款数据表》。
履约保证金的金额：见《专用合同条款数据表》。
履约保证金提交期限的要求：见《专用合同条款数据表》。
履约保证金退还时限：见《专用合同条款数据表》。
第19页共40页
4.监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：执行监理合同。
关于监理人的监理权限：执行监理合同。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：执行监理合同
。
4.2监理人员
总监理工程师：
姓名：曹美芝；
职务：总监理工程师；
监理工程师执业资格证书号：34010675；
联系电话：17755772569；
电子信箱：，/，；
通信地址：，/，；
关于监理人的其他约定：/。
4.4商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确
定：不执行通用条款，监理人无权对发包人和承包人不能通过协商达成一致意见的事项做出
任何决定。
5.工程质量
5.1质量要求
5.1.1特殊质量标准和要求：见《专用合同条款数据表》。
关于工程奖项的约定：见《专用合同条款数据表》。
关于建造要求：
（1）绿色建筑等级要求：见《专用合同条款数据表》；
（2）智慧工地管理要求：见《专用合同条款数据表》；
（3）建筑垃圾减量化目标：见《专用合同条款数据表》；
（4）装配式建筑装配率要求：见《专用合同条款数据表》；
（5）见《专用合同条款数据表》。
第20页共40页
5.3隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时。监理人
不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
5.4不合格工程的处理
本款补充5.4.3项：
5.4.3承包人在收到监理人发出的《不合格分项报告》或监理通知单后，必须在监理
人规定时间内按要求完成整改，未能在限定时间内完成整改的，须承担相应违约责任。
本条补充5.6款：
5.6质量事故的处理
5.6.1合同履行过程中，发生工程质量事故的调查处理按照国家及合肥市现行规定处
理。
5.6.2发包人在对工程质量、安全和环境保护、水土保持等建设全过程管理中发现有技
术、质量和其他问题的，可通过监理人责令承包人返工或整改；对存在的隐患，有权责令
承包人予以解决，承包人按照合同中其他条款约定承担违约责任。
6.安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：符合发包人及监理单位的现场管
理要求。
6.1.4关于治安保卫的特别约定：承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理
机构或联防组织，管理好各自施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。还
应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸
等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，承包人应立即向当地政府及发包人
报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避
免人员伤亡和财产损失，相关费用承包人自行承担。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程进场前14天编制施工场地治
安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，并报监理人和发包人审核同意。
6.1.5文明施工
第21页共40页
合同当事人对文明施工的要求：承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程
和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。相关费用已包含在安
全文明施工费中，不再额外计取。
6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行通用合同条款。
7.工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：总进度计划须含网络图、横
道图。
7.1.2施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用合同条款。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用合
同条款。
7.2施工进度计划
7.2.2施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用合
同条款。
7.3开工
7.3.1开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前7天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天内。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天内。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人
有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料
的期限：开工前7天内。
7.5工期延误
第22页共40页
7.5.1因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：执行通用合同条款。
7.5.2因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：见《专用合同条款数据表》。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：见《专用合同条款数据表》。
7.6不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用合同条款。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）8级以上持续24小时的大风；
（2）持续降雨24小时且降雨量为200mm以上；
（3）持续降雪24小时且降雪量在20mm以上；
（4）42摄氏度以上并持续2天的高温天气；负15摄氏度及以下持续24小时的低温；
以上异常恶劣气候条件以有关政府部门发布信息为准。
7.9提前竣工
7.9.2提前竣工的奖励：见《专用合同条款数据表》。
8.材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。
8.6样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：对于约
定的材料和工程设备，承包人应在进场前30天内，向监理人提交样品并附上任何必要的
说明书、生产（制造）许可证书、出厂合格证明或者证书、型式检测报告、性能介绍、使用
说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，
以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人、使用人的要
求。除合同另有约定外，承包人在报送任何样品时应按监理人同意的格式填写并递交样品
报送单，监理人应及时签收样品。
第23页共40页
监理人应在收到承包人报送的样品后7天内转呈发包人、使用人并附上监理人的书面
审批意见。发包人、使用人在收到通过监理人转交的样品以及监理人的审批意见后7天内
就此样品给出书面批复。监理人应在收到样品后21天内通知承包人相关样品所做出的决
定或指示（同时抄送一份给发包人）。承包人应根据监理人的书面批复和指示相应地进行
下一步工作。如果监理人未能在承包人报送样品后21
天内给出书面批复，承包人应就此通知监理人，要求尽快批复。如果发包人、使用人在收到
此类通知后7天内仍未对样品进行批复，则视为监理人和发包人已经批准。
得到批准后的样品由承包人负责存放，承包人为保存样品提供适当和固定的场所并保
持适当和良好的环境条件。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。
9.试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2试验设备
施工现场需要配置的试验场所：承包人根据合同约定或发包人要求进行的现场材料试验
，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。发包人在必要
时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目
的材料复核试验，承包人应予以协助。承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并
经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过发包人与承包人共同
校定。
承包人应向发包人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须持证
上岗，能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负
责。
施工现场需要配备的试验设备：按照发包人和监理人的工作需要，由承包人予以提供。
施工现场需要具备的其他试验条件：按照国家、省、宿州市地方相关规范及发包人、监
理人工作要求。
9.4现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：执行通用合同条款。
第24页共40页
10.变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：执行通用合同条款。
10.4变更估价
10.4.1变更估价原则
关于变更估价的约定：
10.4.1.1因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按下列规定
调整：
(1)已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价，除外情形：①对
于投标报价中分部分项工程项目单价高于最高投标限价相应子目单价的清单项目，工程量增
加幅度超过本项目工程数量15%的，超过15%的增加部分工程量的单价按最高投标限价相
应子目单价与承包人报价浮动率【承包人报价浮动率L=（1—中标价/最高投标限价）
×100%，下同】同比下浮，确定工程变更单价，作为结算的依据，但最高投标限价相应子目
单价有明显错误的除外；②对于投标报价中分部分项工程项目单价低于最高投标限价相应
子目单价的幅度超过承包人报价浮动率的，工程量减少幅度超过本项目工程数量15%的，
超过15%的减少部分工程量的单价按最高投标限价相应子目单价与承包人报价浮动率同比下
浮，确定工程变更单价，作为结算的依据，但最高投标限价相应子目单价有明显错误的除外
；
（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照
类似项目的单价。
（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更
工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和承包
人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整；
（4）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机
构发布的信息价缺价的，由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法和通
过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，
报发包人确认后调整。
10.4.1.2工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项
目费的，应事前将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的变
化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：
第25页共40页
（1）按照费率计算的措施费，应按照实际发生变化的措施项目依据原招标文件规定的
费率计算；
（2）按照单价计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目，按本合同专用条
款第10.4.1.1目计算；
（3）按总价（或系数）计算的措施项目费，应按照实际发生变化的措施项目和承包人
报价浮动率同比下浮标准，提出新的措施项目费，作为结算的依据；
（4）如果承包人未事前将拟实施的方案提交给发包人确认，则应视为工程变更不引起
措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款。
发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用合同条款。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金
额为：不奖励。
10.7暂估价
暂估价材料和工程设备的明细见附件12：《暂估价一览表》。
10.7.1依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。并应按相关规定进
行二次招标。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直
接实施的暂估价项目的约定：/。
10.8暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额应由监理人报发包人批准后进行使用，
具体根据发包人要求执行。
11.价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：见《专用合同条款数据表》。因市场价格波动
调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：
第26页共40页
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（1）可调整价格的主要材料范围的约定：/；
（2）主要材料价差调整周期的约定：/；
（3）主要材料价差调整计算方法的约定：/；
（4）主要材料价差调整时间的约定：/。
（2）关于基准价格的约定：/。
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条
款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程
量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条
款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量
清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条
款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：按照如下约定对合同价格进行调整，具体如下：
（1）可调整价差的人工、主要材料范围的约定:电缆，电线、地砖。
详见《可调整价差人工和主要材料一览表》；
（2）可调整价差的人工、主要材料价格依据：宿州地区建设工程市场价格信息主刊价
格发布的人工、材料信息价或经发承包双方确认的价格。
（3）可调整价差的人工、主要材料风险幅度的约定:承包人承担可调整价格的人工、
主要材料的价格波动市场风险幅度为±5%。当人工、材料价格涨跌幅度小于等于承包人承担
的市场风险幅度时，其价差不予调整，风险由承包人承担；当涨跌幅度大于承包人承担的市
场风险幅度时，超出部分的价差可以调整，调增部分由发包人承担，调减部分由承包人承担
。
（4）可调整价差的人工、主要材料调整周期的约定：
①可调整人工价差调整周期为：标段工程工期；
②可调整主要材料价差调整周期为：根据具体周期及节点进度具体约定；
第27页共40页
（5）可调整的人工、主要材料价差调整计算方法的约定:经发承包双方确认的人工、
材料价格为价差调整周期内的宿州地区建设工程市场价格信息主刊价格中发布的各期人工、
材料信息价（或发承包双方共同确定的人工、材料价格）算术平均值，设为A；招标人编制
最高投标限价中采用宿州地区建设工程市场价格信息主刊价格中的人工、材料基准单价为B
；投标人投标报价中的人工、材料投标单价为C；承包人应承担的风险幅度为D。
①人工、材料价格上涨达到可以调整幅度时，其计算公式为：人工、材料结算单价＝A
－Max(B,C)×(1+D)＋C；
②人工、材料价格下跌达到可以调整幅度时，其计算公式为：人工、材料结算单价＝A
－Min(B,C)×(1-D)＋C；
（6）因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的人工、材料价格，应采
用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。因非承包人原因导致工期延误的，计划进度
日期后续工程的人工、材料价格，应采用计划进度日期与实际进度日期两者的较高者。
（7）信息价依据：宿州地区建设工程市场价格信息主刊价格公布的价格。
（8）可调整价差的人工、主要材料调差的实施：工程竣工结算时进行调整。
（9）可调整价差的人工、主要材料调差的实施依据：实施价差调整时发承包双方应共
同确定可调整价差人工、材料名称、规格、型号、计量单位、数量（投标人工、材料消耗量
±变更工程人工、材料实际消耗量）、实际价格波动幅度、承包人承担的风险幅度、基准单
价、投标单价、发承包双方确认的单价、结算单价，列出清单，作为实施人工及主材价差
调整的依据。
（10）人工、材料价差调整费用只计取增值税，不再计取其他费用。
12.合同价格、计量与支付
12.1合同价格形式
（1）单价合同。
综合单价包含的风险范围：见《专用合同条款数据表》。
风险费用的计算方法：见《专用合同条款数据表》。
风险范围以外合同价格的调整方法：见《专用合同条款数据表》。
（2）总价合同。
总价包含的风险范围：见《专用合同条款数据表》。
风险费用的计算方法：见《专用合同条款数据表》。
风险范围以外合同价格的调整方法：见《专用合同条款数据表》。
第28页共40页
（3）其他价格方式：见《专用合同条款数据表》。
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额：见《专用合同条款数据表》。
预付款支付期限：见《专用合同条款数据表》。
预付款扣回的方式：见《专用合同条款数据表》。
12.2.2预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：见《专用合同条款数据表》。
预付款担保的形式为：见《专用合同条款数据表》。
12.3计量
12.3.1计量原则
工程量计算规则：按招标工程量清单及最高投标限价所采用的工程量清单计价规范及配
套文件等。
12.3.2计量周期
关于计量周期的约定：执行合同通用条款。
12.3.3单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：/。
12.3.4总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：执行合同通用条款。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕
约定进行计量：不采用。
12.3.6其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/。
12.4工程进度款支付
12.4.1付款周期
关于付款周期的约定：见《专用合同条款数据表》。
12.4.2进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：
（1）截至本次付款周期已完成合格工程量对应的金额；
第29页共40页
（2）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（3）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；
（4）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；
（5）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除
的金额。
12.4.3进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：执行合同通用条款。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。
12.4.4进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人审查并报送跟踪审计单位的期限：收到
承包人进度付款申请单以及相关资料后5个工作日内完成审查并报送跟踪审计单位。跟踪审
计单位审查并报送发包人的期限：收到经监理单位审查的进度付款申请单以及相关资料后5
个工作日内完成审查并报送发包人。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后45天内完成审批并
签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书
。发包人和监理人、跟踪审计单位对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修
正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。存在争议的部分，按照第20
条〔争议解决〕的约定处理。
（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签
发并收到发票后25个工作日内完成支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行通用合同条款。
12.4.6支付分解表的编制
（2）总价合同支付分解表的编制与审批：/。
（3）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
12.4.7农民工工资管理
（1）本工程农民工工资实行专用账户管理，承包人设立的专用账户开户行为：
，账号：/；
（2）本工程工资性工程款/元。
（3）发包人于每月25日前将工资性工程进度款转入农民工工资专用账户。
第30页共40页
（4）承包人每月25日前上报本工程农民工工资清单，每月10日前委托开设农民工工
资专用账户的银行支付农民工工资。
（5）工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后，发、承双方办理
农民工工资专用账户撤销手续，农民工工资专用账户余额划至本合同约定的承包人账户。
13.验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：执行通用合同条款。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通
用合同条款。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人自应当接
收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应承担工程照管、成品保护
、保管等与工程有关的各项费用。
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程试车内容：执行通用合同条款。
（1）单机无负荷试车费用由试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车其他费用
（包括试车所需水电油等费用）由承包人在投标报价中综合考虑并承担；
（2）无负荷联动试车费用由试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车其他费用
（包括试车所需水电油等费用）由承包人在投标报价中综合考虑并承担。
13.3.3投料试车
关于投料试车相关事项的约定：执行通用合同条款。
13.6竣工退场
第31页共40页
13.6.1竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：执行通用合同条款。
14.竣工结算
14.1竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内。
竣工结算申请单应包括的内容：/。
14.2竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：30天内。
发包人完成竣工付款的期限：/。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。
14.4最终结清
14.4.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：/。
承包人提交最终结算申请单的期限：/。
14.4.2最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。
（2）发包人完成支付的期限：/。
15.缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24个月。
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专
用合同条款第3.7款提供履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金可采用以下任意一种方式：
（1）由银行业金融机构、工程担保公司、保险机构出具纸质保函等担保方式，担保/保
证金额为：见《专用合同条款数据表》；
（2）见《专用合同条款数据表》%的工程款；
第32页共40页
（3）其他方式：见《专用合同条款数据表》。
15.3.2质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付
款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：/。
关于质量保证金的补充约定：质量保证金方式采用：由银行业金融机构、工程担保公
司、保险机构出具纸质保函等担保，担保/保证金额为：工程结算审核款的3%。
15.4保修
15.4.1保修责任
工程保修期为：执行《工程质量保修书》规定。
15.4.3修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：执行《工程质量保修书》规定。
16.违约
16.1发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：/。
16.1.2发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：发包人以
书面通知承包人推迟开工日期，竣工日期相应顺延；承包人应于收到发包人下达的书面开工
通知后7日内向发包人提出书面申请，经发包人审核确认后，由发包人承担因延期开工造成
的相关费用支付义务，因承包人未能在上述约定时间内提交书面申请的，相关费用由承包人
自行承担。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：工期顺延，承包人应于
28日内向发包人提出相关费用索赔书面申请，经发包人审核确认后，由发包人承担因未能
按合同约定支付合同价款的相关费用支付义务，因承包人未能在上述约定时间内提交书面申
请的，相关费用由承包人自行承担。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或
转由他人实施的违约责任：造成工期延误的，工期顺延；承包人因此增加的费用应于28日
第33页共40页
内向发包人提出相关费用索赔书面申请，经发包人审核确认后，由发包人承担相关费用支付
义务，因承包人未能在上述约定时间内提交书面申请的，相关费用由承包人自行承担；相应
的工程价款在结算中扣除。如因承包人原因造成的，则承包人承担因其违约行为而增加的费
用和（或）延误的工期。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人
原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期顺延，承包人应于28日内
向发包人提出相关费用索赔书面申请，经发包人审核确认后，由发包人承担因提供的材料
、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交
货地点变更等的相关费用支付义务，因承包人未能在上述约定时间内提交书面申请的，相
关费用由承包人自行承担。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，承包人应于28日
内向发包人提出相关费用索赔书面申请，经发包人审核确认后，由发包人承担因违反合同
约定造成暂停施工的相关费用支付义务，因承包人未能在上述约定时间内提交书面申请的，
相关费用由承包人自行承担。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约
责任：发包人以书面通知承包人复工日期，竣工日期相应顺延；承包人应于收到发包人书面
通知后28日内向发包人提出书面申请，经发包人审核确认后，由发包人承担因无正当理由
没有在约定期限内发出复工指示、导致承包人无法复工的相关费用支付义务，因承包人未能
在上述约定时间内提交书面申请的，相关费用由承包人自行承担。
（7）其他：双方通过协商方式解决。
16.1.3因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违
约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2承包人违约
16.2.1承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：/。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因承包人原因造成工程质量不合格的，承包人应无条件修复达到合同约定的质
量标准，承包人不履行修复义务的，或承包人多次修复仍不合格的，发包人有权自行委托
其他单位修复。因此发生的修复费用，由承包人承担，发包人有权从未支付的工程款中扣
除。发生该条违约时，发包人有权停止支付所有剩余的工程款项。如剩余工程款项不足以
第34页共40页
支付修复费用，承包人应向发包人承担不足部分。承包人应赔偿发包人由此造成的全部损
失。
（2）发包人发现承包人的违约行为后，将向承包人发出《违约金缴纳通知单》，承
包人可在收到《违约金缴纳通知单》后7日内提出书面异议，逾期未提出的视为认可。承
包人应在收到《违约金缴纳通知单》后15日内缴纳，逾期未缴纳的，发包人有权暂停支付
工程款；如承包人拒不执行，发包人有权从已开票的工程进度款中扣除相应的违约金，由
此产生的工期延误等其他不利后果由承包人承担。
（3）发包人有权对承包人的违约行为通报有关部门记不良行为记录，对企业及其法
定代表人通过书面、会议、网络等途径进行通报。
（4）承包人支付违约金，不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的
任何义务。除合同约定的违约金外，因承包人原因造成发包人其他损失的，承包人还需依法
承担全部赔偿责任。
16.2.3因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用合同条款。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人
或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：执行通用合同条款。
17.不可抗力
17.1不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用合同
条款。
17.4因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
18.保险
18.1工程保险
关于工程保险的特别约定：本项目全部施工人员的保险由承包人负责统一采购、足额投
保。
18.3其他保险
关于其他保险的约定：承包人负责办理并承担保费，为施工现场全体人员（含本单位员
工、履约合作第三方人员）投保意外伤害保险；施工总承包企业必须依照法规要求投保建筑
施工安全生产责任保险。
第35页共40页
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用合同条款。
18.7通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用合同条款。
20.争议解决
20.3争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不采用。
20.3.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
20.3.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向宿州仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
21.补充条款
本补充条款是专用条款的一部分，其解释顺序优先于专用条款内的其他条款。
21.1人员及职责
21.1.1发包人委派的发包人代表或监理工程师（以下简称“工程师”）无权更改合同
，也无权解除发包人和承包人的义务和责任。
21.1.2发包人代表的任何批准、检查、证书、同意、通知、建议、检验、指令和要求
等不解除承包人在合同中的责任。
21.1.3承包人只能从发包人代表或其授权代表处接受指令。
21.1.4发包人如需更换发包人代表须提前7天通知承包人。
21.1.5承包人委任的项目经理、项目技术负责人、各专业负责人（其他主要管理人员
和技术人员）及施工机械等在整个项目施工期内必须在位。
第36页共40页
承包人的项目经理离开现场的，须经发包人代表同意，并书面指定临时代表，代为行使
项目经理的权力；该临时代表的一切行为，甲方均认为是项目经理的行为。
21.1.6承包人提交发包人的任何文件，发包人都认为该文件已经承包人内部程序批准
；承包人提交的文件发生修改的，应及时将最新版本提交发包人代表。
21.1.7承包人应始终采取一切合理防范措施来避免在项目人员内部发生违法、动乱或妨
碍治安的行为，保持项目的安定；并保护好现场和周围的人员和财产安全。
21.1.8承包人雇佣职员或工人应遵守相关法律法规的规定。
21.1.9参与本项目的承包人代表或其雇员不遵守合同规定或一贯行为不轨或不能胜任
工作或危害安全，发包人代表有权要求更换；原人选未经发包人许可不得再进入本项目（包
括项目经理在内）。
21.2变更与调整
21.2.1在工程移交前，发包人代表有权签发变更指令，承包人应按照指令来实施变更
，并进行工期和费用的估算，提交发包人代表。
21.2.2发包人代表收到承包人的估算后，可以决定撤销、修改或确认实施该项变更。
21.2.3如果承包人认为自己的建议能缩短工期、降低工程实施或运营成本，或对业主
产生其他利益，可以向发包人代表提交建议书；建议书的编制费用自理。
21.2.4如果发包人采纳承包人的建议节省了工程费用，将给予承包人节约费用适当比例
的奖励。
21.2.5上一款中节省费用的计算方法为：降低的合同额度减去因变更而引起在工程质量
、寿命、以及运营效率等方面为发包人带来的潜在损失。
21.2.6任何变更指令都应由发包人代表签发给承包人，承包人收到后应回函说明；涉
及费用调整的，按照相关条款执行。
21.2.7设计文件示意内容的尺寸做法、要求等标注有错误、有遗漏，或理解不一致，发
包人或其委托的勘察设计单位根据工程施工需要而对其进行更正和补充的，称为技术核定；
技术核定不调整合同价款，也不调整工期。
21.2.8未经发包人代表批准，承包人不得对工程进行任何变更。
21.3分包与配合
21.3.1承包人进行工程分包的，应遵守通用条款相关规定，发包人视其为承包人自行
施工的工程；发包人代表对分包的同意或批准并不解除承包人的任何责任，也不代表发包
人对此承担任何责任。
第37页共40页
21.3.2发包人分包的专业工程范围如下：/。
21.3.3发包人通过招标方式选择专业工程分包施工单位，承包人参与分包工程的招标
，认可招标结果，并作为总包单位与分包工程的中标人（以下简称“分包人”）签订工程
分包施工合同。
21.3.4发包人支付给承包人专业分包工程合同价款（不含设备价格）的/%作为总承
包服务配合费用，承包人不得向分包人收取其他费用；该项费用包括但不限于以下内容：
（1）乙方承担总包责任所发生的费用。
（2）“分包工程”施工完毕、土建工程的收尾和修复以及使用承包人的施工所用水
电管线等费用（水电费用装表计量，按照实际用量结算）。
（3）分包人使用承包人现场临时工程及在用的脚手架、塔吊、施工电梯等费用。
（4）分包人使用工程的施工道路，到总包单位搭伙，使用总包单位的卫生间等。
（5）门窗洞口、安装工程管道口、楼地面墙面凿洞、槽等的后塞及修补等，以及整
个工程的安全保卫等。
（6）为分包人提供标高、轴线、定位，隐蔽工程指引等。
（7）分包人的工程资料收集整理和移交；工程质量的检验和验收。
（8）保证分包工程在施工期间有足够的工作面，保证其按时开工和连续施工，并承
担因乙方原因使分包工程不能按时开工和配合不及时造成的工期延误责任。
21.3.5配合工程：是指某一位于施工现场内或现场外的工程，并非由承包人施工或
总包，但与承包人的工程有一定联系，需要承包人配合的工程；配合工程如下：/。
21.3.6对于配合工程，承包人除不需要承担总包责任外，其他责任和义务同分包工程
；发包人给予承包人/万元作为承包人承担配合工作的配合费用。
21.3.7凡在与已交工工程有关联的部位施工时，必须提前向甲方提出书面联系单，经
甲方同意，并签字后方可施工。
21.4结算
21.4.1承包人的投标报价（合同价款）是承包人基于业主提供的资料和现场数据及承包
人的解释和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的一切工作，不得以漏项或考
虑不周提出索赔。
21.4.2水电费的结算：
（1）发包人在现场安装计量装置，承包人负责施工期间的保护，并在工程移交的同
时完好地移交给发包人。
第38页共40页
（2）承包人投标报价已经包含水电费用，工程结算时按照发包人实际缴纳的水电费
在结算价（税前）中扣除。
（3）因承包人保护不善造成计量装置损坏，承包人负责修复，并承担由此造成的增
加费用（包括修复费用和水电损失费用以及可能发生的罚款或其他费用）。
21.4.3发包人供应材料设备的结算：材料按照总价的/%计取保管费（材料数量最多
不超过设计文件的用量（可以计算定额损耗））；设备按照总价的/%计取保管费；此费
用仅计取增值税。
21.4.4分包工程的总承包配合费和配合工程的配合费：分包工程的总承包配合费按照
分包工程价格确定，一次包死，不随分包工程结算价款的调整而调整；配合工程的配合费也
一次包死；该两项费用仅计取增值税。
21.4.5对于发包人提供的工程量清单中工程量的错误，承包人未在招标文件规定的异
议截止日期前提出异议并附计算书的，工程结算时不再调整。
21.4.6对于发包人提供的工程量清单中的清单项目，承包人没有报价的，发包人认为
视同该项价格已经包括在其他项目中。
21.5其他
21.5.1本项目施工期间技术负责人、安全员每月须在岗22天，每天在岗至少8小时。如
有违反，按照项目经理违约进行管理。
21.5.2结算审核核减率（核减金额÷施工单位报审结算总价）＞10%时，超出10%
对应核减额所产生的造价咨询服务费，全部由乙方承担；甲方在拨付工程结算尾款时直接代
扣该笔费用，并代为支付至造价咨询单位。
（以下无正文）
第39页共40页
（合同签署页，本页无正文）
发包人：宿州学院（公章）承包人：安徽筑郡建设工程有限公司（公章）
法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：
（签字），（签字）
组织机构代码：12340000486002400M组织机构代码：91340122MA2TATXF3J
地址：，地址：安徽省合肥市肥东县包公镇大许社
区大许小学204室
邮政编码：，邮政编码：
法定代表人：闵杰，法定代表人：徐玲玲
委托代理人：，委托代理人：
电话：，电话：***
传真：，传真：
开户银行：，开户银行：杭州银行股份有限公司肥东支行
账号：，账号：3401041060000597312
第40页共40页
| 发包人： | 宿州学院（公章） | 承包人：安徽筑郡建设工程有限公司（公章） |
| 法定代表人或其委托代理人： | 法定代表人或其委托代理人： | |
| （签字） | （签字） | |
| 组织机构代码： | 12340000486002400M | 组织机构代码：91340122MA2TATXF3J |
| 地址： | 地址：安徽省合肥市肥东县包公镇大许社区大许小学204室 | |
| 邮政编码： | 邮政编码： | |
| 法定代表人： | 闵杰 | 法定代表人：徐玲玲 |
| 委托代理人： | 委托代理人： | |
| 电话： | 电话：*** | |
| 传真： | 传真： | |
| 开户银行： | 开户银行：杭州银行股份有限公司肥东支行 | |
| 账号： | 账号：3401041060000597312 |
工程量清单总说明
工程名称：宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目
一、工程概况：
本项目分为一个标段，本标段包括宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼音乐学院、信息学院、生物学院三个学院教学楼配套设施建设，具体详见设计图纸、招标文件、工程量清单。
二、工程招标范围
具体详见设计图纸、招标文件及补疑。
三、工程量清单编制依据：
1、宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目招标文件；
2、宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目施工图设计文件；
3、宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目招标补疑.
四、工程量清单编制及报价要求
1、工程量清单列出的每个细目已包含涉及到与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与投标人须知、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。
2、除非合同另有规定，分部分项工程量清单中每一项综合单价均已包括完成一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械费、综合费和其他伴随服务所发生的所有费用。
3、本工程量清单依据2018版安徽省建设工程计价依据（含修编版）、安徽省建设工程计价依据动态调整（第2期）规定的编码列项；项目特征只描述主要、关键特征，未描述或不完整之处，详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范、标准及相关说明要求。投标人必须注意，投标报价中的综合单价须包含完成分部分项工程的所有内容（含所需采取的技术措施、施工方案等费用）的报价。清单描述不明确的以施工图设计文件或相关施工规范图集为准,清单与图纸技术不一致的,以较优标准为准。
4、投标人须认真阅读与项目有关的招标文件、设计图纸、地勘报告等，并通过现场勘查，考虑周边环境及施工期间可能出现的事宜，确定其各项可能产生的费用，且已包含在投标报价中，工程结算时不再调整该部分的费用。
5、措施项目费指为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活等方面的费用。本项目工程量清单中未列明的其他措施项目费，投标人可根据各专业特点、地区和工程特点，考虑所需要的措施费用。
6、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。
7、投标人对工程量清单有任何疑问，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容。
8、未特别说明的工程内容均按现行计价规范执行，并作为清单项目工作内容的补充。
9、未注明的材料品牌参见图纸主材品牌一览表或招标文件指定品牌报价；清单表述不明确地方，详见图纸。
五、税率计算：
本项目采用一般计税方法，增值税税率执行安徽省相关规定，按照9%计算，建设工程造价=税前工程造价*（1+9%）。
六、其他需要说明的问题：
1、工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。
2、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。
3、金额（价格）均应以人民币表示。
| 建设工程施工扬尘污染防治费用和建筑工人实名制管理费用计算表 | |||||
| 工程名称：宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目 | |||||
| 序号 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 施工现场封闭围栏 | 1045117.22 | 1.920 | 20066.25 | 安全文明施工费 |
| 2 | 场内主要施工道路硬化 | 1045117.22 | 3.520 | 36788.13 | 安全文明施工费 |
| 3 | 场内裸土和易尘材料覆盖、地面绿化 | 1045117.22 | 0.270 | 2821.82 | 安全文明施工费 |
| 4 | 现场出入口车辆冲洗 | 1045117.22 | 0.530 | 5539.12 | 安全文明施工费 |
| 5 | 现场污水组织排放，设置沉淀池 | 1045117.22 | 0.360 | 3762.42 | 安全文明施工费 |
| 6 | 建筑垃圾封闭式管道或容器运输 | 1045117.22 | 1.330 | 13900.06 | 安全文明施工费 |
| 7 | 施工现场洒水降尘、清扫 | 1045117.22 | 1.100 | 11496.29 | 安全文明施工费 |
| 8 | 出入口及场地内易产生扬尘的作业场所安装视频监控 | 1045117.22 | 0.300 | 3135.35 | 安全文明施工费 |
| 9 | 围墙设置绿植 | 1045117.22 | 0.100 | 1045.12 | 安全文明施工费 |
| 10 | 设置移动式降尘喷头、喷淋降尘系系统、雾炮机 | 1045117.22 | 0.150 | 1567.68 | 安全文明施工费 |
| 11 | 设置环境监测系统 | 1045117.22 | 0.250 | 2612.79 | 安全文明施工费 |
| 12 | 建筑工人实名制管理 | 1045117.22 | 0.650 | 6793.26 | 安全文明施工费 |
| 13 | 农民工业余学校 | 1045117.22 | 1.000 | 10451.17 | 职工教育经费 |
| 14 | 外运土方、渣土运输机械封闭 | 2.300 | 定额已含（元） | ||
| 15 | 建筑物外立面悬挂密目网 | 0.800 | 定额已含（元） | ||
| 16 | 施工现场与城市道路连接的施工道路硬化 | 三通一平 | |||
| 合 计 | 119979.46 | ||||
| 建设工程施工扬尘污染防治费用和建筑工人实名制管理费用计算表 | |||||
| 工程名称：信息学院 | |||||
| 序号 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 施工现场封闭围栏 | 457647.11 | 1.920 | 8786.82 | 安全文明施工费 |
| 2 | 场内主要施工道路硬化 | 457647.11 | 3.520 | 16109.18 | 安全文明施工费 |
| 3 | 场内裸土和易尘材料覆盖、地面绿化 | 457647.11 | 0.270 | 1235.65 | 安全文明施工费 |
| 4 | 现场出入口车辆冲洗 | 457647.11 | 0.530 | 2425.53 | 安全文明施工费 |
| 5 | 现场污水组织排放，设置沉淀池 | 457647.11 | 0.360 | 1647.53 | 安全文明施工费 |
| 6 | 建筑垃圾封闭式管道或容器运输 | 457647.11 | 1.330 | 6086.71 | 安全文明施工费 |
| 7 | 施工现场洒水降尘、清扫 | 457647.11 | 1.100 | 5034.12 | 安全文明施工费 |
| 8 | 出入口及场地内易产生扬尘的作业场所安装视频监控 | 457647.11 | 0.300 | 1372.94 | 安全文明施工费 |
| 9 | 围墙设置绿植 | 457647.11 | 0.100 | 457.65 | 安全文明施工费 |
| 10 | 设置移动式降尘喷头、喷淋降尘系系统、雾炮机 | 457647.11 | 0.150 | 686.47 | 安全文明施工费 |
| 11 | 设置环境监测系统 | 457647.11 | 0.250 | 1144.12 | 安全文明施工费 |
| 12 | 建筑工人实名制管理 | 457647.11 | 0.650 | 2974.71 | 安全文明施工费 |
| 13 | 农民工业余学校 | 457647.11 | 1.000 | 4576.47 | 职工教育经费 |
| 14 | 外运土方、渣土运输机械封闭 | 2.300 | 定额已含（元） | ||
| 15 | 建筑物外立面悬挂密目网 | 0.800 | 定额已含（元） | ||
| 16 | 施工现场与城市道路连接的施工道路硬化 | 三通一平 | |||
| 合 计 | 52537.90 | ||||
| 建设工程施工扬尘污染防治费用和建筑工人实名制管理费用计算表 | |||||
| 工程名称：信息学院-装饰工程 | |||||
| 序号 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 施工现场封闭围栏 | 240271.41 | 1.920 | 4613.21 | 安全文明施工费 |
| 2 | 场内主要施工道路硬化 | 240271.41 | 3.520 | 8457.55 | 安全文明施工费 |
| 3 | 场内裸土和易尘材料覆盖、地面绿化 | 240271.41 | 0.270 | 648.73 | 安全文明施工费 |
| 4 | 现场出入口车辆冲洗 | 240271.41 | 0.530 | 1273.44 | 安全文明施工费 |
| 5 | 现场污水组织排放，设置沉淀池 | 240271.41 | 0.360 | 864.98 | 安全文明施工费 |
| 6 | 建筑垃圾封闭式管道或容器运输 | 240271.41 | 1.330 | 3195.61 | 安全文明施工费 |
| 7 | 施工现场洒水降尘、清扫 | 240271.41 | 1.100 | 2642.99 | 安全文明施工费 |
| 8 | 出入口及场地内易产生扬尘的作业场所安装视频监控 | 240271.41 | 0.300 | 720.81 | 安全文明施工费 |
| 9 | 围墙设置绿植 | 240271.41 | 0.100 | 240.27 | 安全文明施工费 |
| 10 | 设置移动式降尘喷头、喷淋降尘系系统、雾炮机 | 240271.41 | 0.150 | 360.41 | 安全文明施工费 |
| 11 | 设置环境监测系统 | 240271.41 | 0.250 | 600.68 | 安全文明施工费 |
| 12 | 建筑工人实名制管理 | 240271.41 | 0.650 | 1561.76 | 安全文明施工费 |
| 13 | 农民工业余学校 | 240271.41 | 1.000 | 2402.71 | 职工教育经费 |
| 14 | 外运土方、渣土运输机械封闭 | 2.300 | 定额已含（元） | ||
| 15 | 建筑物外立面悬挂密目网 | 0.800 | 定额已含（元） | ||
| 16 | 施工现场与城市道路连接的施工道路硬化 | 三通一平 | |||
| 合 计 | 27583.15 | ||||
| 建设工程施工扬尘污染防治费用和建筑工人实名制管理费用计算表 | |||||
| 工程名称：信息学院-安装工程 | |||||
| 序号 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 施工现场封闭围栏 | 182227.88 | 1.920 | 3498.78 | 安全文明施工费 |
| 2 | 场内主要施工道路硬化 | 182227.88 | 3.520 | 6414.42 | 安全文明施工费 |
| 3 | 场内裸土和易尘材料覆盖、地面绿化 | 182227.88 | 0.270 | 492.02 | 安全文明施工费 |
| 4 | 现场出入口车辆冲洗 | 182227.88 | 0.530 | 965.81 | 安全文明施工费 |
| 5 | 现场污水组织排放，设置沉淀池 | 182227.88 | 0.360 | 656.02 | 安全文明施工费 |
| 6 | 建筑垃圾封闭式管道或容器运输 | 182227.88 | 1.330 | 2423.63 | 安全文明施工费 |
| 7 | 施工现场洒水降尘、清扫 | 182227.88 | 1.100 | 2004.51 | 安全文明施工费 |
| 8 | 出入口及场地内易产生扬尘的作业场所安装视频监控 | 182227.88 | 0.300 | 546.68 | 安全文明施工费 |
| 9 | 围墙设置绿植 | 182227.88 | 0.100 | 182.23 | 安全文明施工费 |
| 10 | 设置移动式降尘喷头、喷淋降尘系系统、雾炮机 | 182227.88 | 0.150 | 273.34 | 安全文明施工费 |
| 11 | 设置环境监测系统 | 182227.88 | 0.250 | 455.57 | 安全文明施工费 |
| 12 | 建筑工人实名制管理 | 182227.88 | 0.650 | 1184.48 | 安全文明施工费 |
| 13 | 农民工业余学校 | 182227.88 | 1.000 | 1822.28 | 职工教育经费 |
| 14 | 外运土方、渣土运输机械封闭 | 2.300 | 定额已含（元） | ||
| 15 | 建筑物外立面悬挂密目网 | 0.800 | 定额已含（元） | ||
| 16 | 施工现场与城市道路连接的施工道路硬化 | 三通一平 | |||
| 合 计 | 20919.77 | ||||
| 建设工程施工扬尘污染防治费用和建筑工人实名制管理费用计算表 | |||||
| 工程名称：信息学院-智能化及电子系统工程 | |||||
| 序号 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 施工现场封闭围栏 | 35147.82 | 1.920 | 674.84 | 安全文明施工费 |
| 2 | 场内主要施工道路硬化 | 35147.82 | 3.520 | 1237.20 | 安全文明施工费 |
| 3 | 场内裸土和易尘材料覆盖、地面绿化 | 35147.82 | 0.270 | 94.90 | 安全文明施工费 |
| 4 | 现场出入口车辆冲洗 | 35147.82 | 0.530 | 186.28 | 安全文明施工费 |
| 5 | 现场污水组织排放，设置沉淀池 | 35147.82 | 0.360 | 126.53 | 安全文明施工费 |
| 6 | 建筑垃圾封闭式管道或容器运输 | 35147.82 | 1.330 | 467.47 | 安全文明施工费 |
| 7 | 施工现场洒水降尘、清扫 | 35147.82 | 1.100 | 386.63 | 安全文明施工费 |
| 8 | 出入口及场地内易产生扬尘的作业场所安装视频监控 | 35147.82 | 0.300 | 105.44 | 安全文明施工费 |
| 9 | 围墙设置绿植 | 35147.82 | 0.100 | 35.15 | 安全文明施工费 |
| 10 | 设置移动式降尘喷头、喷淋降尘系系统、雾炮机 | 35147.82 | 0.150 | 52.72 | 安全文明施工费 |
| 11 | 设置环境监测系统 | 35147.82 | 0.250 | 87.87 | 安全文明施工费 |
| 12 | 建筑工人实名制管理 | 35147.82 | 0.650 | 228.46 | 安全文明施工费 |
| 13 | 农民工业余学校 | 35147.82 | 1.000 | 351.48 | 职工教育经费 |
| 14 | 外运土方、渣土运输机械封闭 | 2.300 | 定额已含（元） | ||
| 15 | 建筑物外立面悬挂密目网 | 0.800 | 定额已含（元） | ||
| 16 | 施工现场与城市道路连接的施工道路硬化 | 三通一平 | |||
| 合 计 | 4034.97 | ||||
| 建设工程施工扬尘污染防治费用和建筑工人实名制管理费用计算表 | |||||
| 工程名称：生物学院 | |||||
| 序号 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 施工现场封闭围栏 | 382088.90 | 1.920 | 7336.11 | 安全文明施工费 |
| 2 | 场内主要施工道路硬化 | 382088.90 | 3.520 | 13449.53 | 安全文明施工费 |
| 3 | 场内裸土和易尘材料覆盖、地面绿化 | 382088.90 | 0.270 | 1031.64 | 安全文明施工费 |
| 4 | 现场出入口车辆冲洗 | 382088.90 | 0.530 | 2025.07 | 安全文明施工费 |
| 5 | 现场污水组织排放，设置沉淀池 | 382088.90 | 0.360 | 1375.52 | 安全文明施工费 |
| 6 | 建筑垃圾封闭式管道或容器运输 | 382088.90 | 1.330 | 5081.78 | 安全文明施工费 |
| 7 | 施工现场洒水降尘、清扫 | 382088.90 | 1.100 | 4202.98 | 安全文明施工费 |
| 8 | 出入口及场地内易产生扬尘的作业场所安装视频监控 | 382088.90 | 0.300 | 1146.27 | 安全文明施工费 |
| 9 | 围墙设置绿植 | 382088.90 | 0.100 | 382.09 | 安全文明施工费 |
| 10 | 设置移动式降尘喷头、喷淋降尘系系统、雾炮机 | 382088.90 | 0.150 | 573.13 | 安全文明施工费 |
| 11 | 设置环境监测系统 | 382088.90 | 0.250 | 955.22 | 安全文明施工费 |
| 12 | 建筑工人实名制管理 | 382088.90 | 0.650 | 2483.58 | 安全文明施工费 |
| 13 | 农民工业余学校 | 382088.90 | 1.000 | 3820.89 | 职工教育经费 |
| 14 | 外运土方、渣土运输机械封闭 | 2.300 | 定额已含（元） | ||
| 15 | 建筑物外立面悬挂密目网 | 0.800 | 定额已含（元） | ||
| 16 | 施工现场与城市道路连接的施工道路硬化 | 三通一平 | |||
| 合 计 | 43863.81 | ||||
| 建设工程施工扬尘污染防治费用和建筑工人实名制管理费用计算表 | |||||
| 工程名称：生物学院-装饰工程 | |||||
| 序号 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 施工现场封闭围栏 | 188025.13 | 1.920 | 3610.08 | 安全文明施工费 |
| 2 | 场内主要施工道路硬化 | 188025.13 | 3.520 | 6618.48 | 安全文明施工费 |
| 3 | 场内裸土和易尘材料覆盖、地面绿化 | 188025.13 | 0.270 | 507.67 | 安全文明施工费 |
| 4 | 现场出入口车辆冲洗 | 188025.13 | 0.530 | 996.53 | 安全文明施工费 |
| 5 | 现场污水组织排放，设置沉淀池 | 188025.13 | 0.360 | 676.89 | 安全文明施工费 |
| 6 | 建筑垃圾封闭式管道或容器运输 | 188025.13 | 1.330 | 2500.73 | 安全文明施工费 |
| 7 | 施工现场洒水降尘、清扫 | 188025.13 | 1.100 | 2068.28 | 安全文明施工费 |
| 8 | 出入口及场地内易产生扬尘的作业场所安装视频监控 | 188025.13 | 0.300 | 564.08 | 安全文明施工费 |
| 9 | 围墙设置绿植 | 188025.13 | 0.100 | 188.03 | 安全文明施工费 |
| 10 | 设置移动式降尘喷头、喷淋降尘系系统、雾炮机 | 188025.13 | 0.150 | 282.04 | 安全文明施工费 |
| 11 | 设置环境监测系统 | 188025.13 | 0.250 | 470.06 | 安全文明施工费 |
| 12 | 建筑工人实名制管理 | 188025.13 | 0.650 | 1222.16 | 安全文明施工费 |
| 13 | 农民工业余学校 | 188025.13 | 1.000 | 1880.25 | 职工教育经费 |
| 14 | 外运土方、渣土运输机械封闭 | 2.300 | 定额已含（元） | ||
| 15 | 建筑物外立面悬挂密目网 | 0.800 | 定额已含（元） | ||
| 16 | 施工现场与城市道路连接的施工道路硬化 | 三通一平 | |||
| 合 计 | 21585.28 | ||||
| 建设工程施工扬尘污染防治费用和建筑工人实名制管理费用计算表 | |||||
| 工程名称：生物学院-安装工程 | |||||
| 序号 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 施工现场封闭围栏 | 144382.36 | 1.920 | 2772.14 | 安全文明施工费 |
| 2 | 场内主要施工道路硬化 | 144382.36 | 3.520 | 5082.26 | 安全文明施工费 |
| 3 | 场内裸土和易尘材料覆盖、地面绿化 | 144382.36 | 0.270 | 389.83 | 安全文明施工费 |
| 4 | 现场出入口车辆冲洗 | 144382.36 | 0.530 | 765.23 | 安全文明施工费 |
| 5 | 现场污水组织排放，设置沉淀池 | 144382.36 | 0.360 | 519.78 | 安全文明施工费 |
| 6 | 建筑垃圾封闭式管道或容器运输 | 144382.36 | 1.330 | 1920.29 | 安全文明施工费 |
| 7 | 施工现场洒水降尘、清扫 | 144382.36 | 1.100 | 1588.21 | 安全文明施工费 |
| 8 | 出入口及场地内易产生扬尘的作业场所安装视频监控 | 144382.36 | 0.300 | 433.15 | 安全文明施工费 |
| 9 | 围墙设置绿植 | 144382.36 | 0.100 | 144.38 | 安全文明施工费 |
| 10 | 设置移动式降尘喷头、喷淋降尘系系统、雾炮机 | 144382.36 | 0.150 | 216.57 | 安全文明施工费 |
| 11 | 设置环境监测系统 | 144382.36 | 0.250 | 360.96 | 安全文明施工费 |
| 12 | 建筑工人实名制管理 | 144382.36 | 0.650 | 938.49 | 安全文明施工费 |
| 13 | 农民工业余学校 | 144382.36 | 1.000 | 1443.82 | 职工教育经费 |
| 14 | 外运土方、渣土运输机械封闭 | 2.300 | 定额已含（元） | ||
| 15 | 建筑物外立面悬挂密目网 | 0.800 | 定额已含（元） | ||
| 16 | 施工现场与城市道路连接的施工道路硬化 | 三通一平 | |||
| 合 计 | 16575.11 | ||||
| 建设工程施工扬尘污染防治费用和建筑工人实名制管理费用计算表 | |||||
| 工程名称：生物学院-智能化及电子系统工程 | |||||
| 序号 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 施工现场封闭围栏 | 49681.41 | 1.920 | 953.88 | 安全文明施工费 |
| 2 | 场内主要施工道路硬化 | 49681.41 | 3.520 | 1748.79 | 安全文明施工费 |
| 3 | 场内裸土和易尘材料覆盖、地面绿化 | 49681.41 | 0.270 | 134.14 | 安全文明施工费 |
| 4 | 现场出入口车辆冲洗 | 49681.41 | 0.530 | 263.31 | 安全文明施工费 |
| 5 | 现场污水组织排放，设置沉淀池 | 49681.41 | 0.360 | 178.85 | 安全文明施工费 |
| 6 | 建筑垃圾封闭式管道或容器运输 | 49681.41 | 1.330 | 660.76 | 安全文明施工费 |
| 7 | 施工现场洒水降尘、清扫 | 49681.41 | 1.100 | 546.50 | 安全文明施工费 |
| 8 | 出入口及场地内易产生扬尘的作业场所安装视频监控 | 49681.41 | 0.300 | 149.04 | 安全文明施工费 |
| 9 | 围墙设置绿植 | 49681.41 | 0.100 | 49.68 | 安全文明施工费 |
| 10 | 设置移动式降尘喷头、喷淋降尘系系统、雾炮机 | 49681.41 | 0.150 | 74.52 | 安全文明施工费 |
| 11 | 设置环境监测系统 | 49681.41 | 0.250 | 124.20 | 安全文明施工费 |
| 12 | 建筑工人实名制管理 | 49681.41 | 0.650 | 322.93 | 安全文明施工费 |
| 13 | 农民工业余学校 | 49681.41 | 1.000 | 496.81 | 职工教育经费 |
| 14 | 外运土方、渣土运输机械封闭 | 2.300 | 定额已含（元） | ||
| 15 | 建筑物外立面悬挂密目网 | 0.800 | 定额已含（元） | ||
| 16 | 施工现场与城市道路连接的施工道路硬化 | 三通一平 | |||
| 合 计 | 5703.41 | ||||
| 建设工程施工扬尘污染防治费用和建筑工人实名制管理费用计算表 | |||||
| 工程名称：音乐学院 | |||||
| 序号 | 措施项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 施工现场封闭围栏 | 205381.21 | 1.920 | 3943.32 | 安全文明施工费 |
| 2 | 场内主要施工道路硬化 | 205381.21 | 3.520 | 7229.42 | 安全文明施工费 |
| 3 | 场内裸土和易尘材料覆盖、地面绿化 | 205381.21 | 0.270 | 554.53 | 安全文明施工费 |
| 4 | 现场出入口车辆冲洗 | 205381.21 | 0.530 | 1088.52 | 安全文明施工费 |
| 5 | 现场污水组织排放，设置沉淀池 | 205381.21 | 0.360 | 739.37 | 安全文明施工费 |
| 6 | 建筑垃圾封闭式管道或容器运输 | 205381.21 | 1.330 | 2731.57 | 安全文明施工费 |
| 7 | 施工现场洒水降尘、清扫 | 205381.21 | 1.100 | 2259.19 | 安全文明施工费 |
| 8 | 出入口及场地内易产生扬尘的作业场所安装视频监控 | 205381.21 | 0.300 | 616.14 | 安全文明施工费 |
| 9 | 围墙设置绿植 | 205381.21 | 0.100 | 205.38 | 安全文明施工费 |
| 10 | 设置移动式降尘喷头、喷淋降尘系系统、雾炮机 | 205381.21 | 0.150 | 308.07 | 安全文明施工费 |
| 11 | 设置环境监测系统 | 205381.21 | 0.250 | 513.45 | 安全文明施工费 |
| 12 | 建筑工人实名制管理 | 205381.21 | 0.650 | 1334.98 | 安全文明施工费 |
| 13 | 农民工业余学校 | 205381.21 | 1.000 | 2053.81 | 职工教育经费 |
| 14 | 外运土方、渣土运输机械封闭 | 2.300 | 定额已含（元） | ||
| 15 | 建筑物外立面悬挂密目网 | 0.800 | 定额已含（元） | ||
| 16 | 施工现场与城市道路连接的施工道路硬化 | 三通一平 | |||
| 合 计 | 23577.75 | ||||
最高投标限价编制说明
工程名称：宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目
1、采用计价依据：1、宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目招标文件；
2、宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目招标工程量清单；
3、宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目施工图设计文件；
4、宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目招标补疑文件；
5、综合单价参照《安徽省建设工程工程量清单计价办法》2018版的相关规定进行组价；人工费执行《关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知》（建标〔2021〕46号）；建设工程不可竞争费构成及计费标准按《关于贯彻执行《安徽省建设工程计价依据动态调整（第2期）》的公告（公告第172号）执行，增值税以定值计入；
二、采用的价格信息来源：
1、主要材料价格：采用2026年第5期宿州地区建设工程市场价格信息中除税价；信息价没有的材料、设备按照市场询价（除税价）计入。
2、定额人工单价按140元/工日计取，定额人工费参与取费、取税，人工信息价相对于定额人工单价增加部分16.00元只计取税金。
3、机械费价差按规定计取。
三、工程取费:
本工程措施项目费费率、企业管理费费率、利润费率、不可竞争费费率按“装饰工程取费标准”中费率计取。
四、税率计算：本项目采用一般计税方法，增值税税率执行安徽省相关规定，按照9%计算，建设工程造价=税前工程造价*（1+9%）。七、其它说明：/
| 可调整价差人工和主要材料一览表 | ||||||
| 工程名称：宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目 | ||||||
| 序号 | 名称、规格 、型号 | 计量单位 | 数量 | 承包人承担的风险幅度（%） | 基准单价（元） | 备注 |
| 1 | 综合工日 | 工日 | 6895.53 | ±5 | 156 | |
| 2 | 地砖 800×800以内 | m2 | 1385 | ±5 | 45.92 | |
| 3 | WDZB-BYJ-2.5 | m | 28730.9 | ±5 | 1.75 | |
| 4 | WDZB-BYJ-4 | m | 25173 | ±5 | 2.96 | |
| 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 | ||||||
| 说明：1.本表由招标人编制，应详细列出可调整价差人工、主要材料，作为招标文件的组成部分随招标文件发布。 2.基准单价指招标人编制最高投标限价时采用的《合肥建设工程市场价格信息》中的人工、材料价格或由招标人确认的价格。 | ||||||
A.2最高投标限价封面
宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践
教学楼组群二号楼配套设施建设项目工程
最高投标限价
招标人宿州学院
（单位盖章）
造价咨询人：华审
（北京）工程造价咨
询有限公司
（单位盖章）
2026年07月10日
B.2最高投标限价扉页
宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践
教学楼组群二号楼配套设施建设项目工程
最高投标限价
9985725.19
最高投标限价（小写）：
玖佰玖拾捌万伍仟柒佰贰拾伍元壹角玖分
（大写）：
华审
（北京）工程造价咨询有限公
司
招标人：宿州学院造价咨询人：
（单位盖章）（单位资质专用章）
杰
法定代表人法定代表人
或其授权人：或其授权人：
*
（签字或盖章）
（签字或盖章）
杨子江
复核人
编制人
华造价工程师签盖专用章
造价咨询
有限公司
有限公司
有票至：
3512月31日
有效明：：2028年10月08日
编制时间2026年07月10日复核时间：2026年07月10日
最高投标限价编制说明
工程名称：宿州学院2025年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群
二号楼套设施建设项目
一、采用计价依据：
1、宿州学院2025年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号
楼套设施建设项目招标文件；
2、宿州学院2025年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号
楼套设施建设项目招标工程量清单；
3、宿州学院2025年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号
楼套设施建设项目施工图设计文件；
4、宿州学院2025年教育园区校区嵌入式实践教学楼组群二号
楼套设施建设项目招标补疑文件；
5、综合单价参照《安徽省建设工程工程量清单计价办法》2018
版的相关规定进行组价；人工费执行《关于规范我省建设工程人工
价格信息发布工作的通知》（建标〔2021〕46号）；建设工程不可竞
争费构成及计费标准按《关于贯彻执行《安徽省建设工程计价依据
动态调整（第2期）》的公告（公告第172号）执行，增值税以定值
计入；
二、采用的价格信息来源：
1、主要材料价格：采用2026年第5期宿州地区建设
工程市场价格信息中除税价；信息价没有的材料、设备按照市场询
价（除税价）计入。
2、定额人工单价按140元/工日计取，定额人工费参与取费、
取税，人工信息价相对于定额人工单价增加部分16.00元只计取税
金。
3、机械费价差按规定计取。
三、工程取费:
本工程措施项目费费率、企业管理费费率、利润费率、不可竞
争费费率按“装饰工程取费标准”中费率计取。
四、税率计算：
本项目采用一般计税方法，增值税税率执行安徽省相关规定，按
照9%计算，建设工程造价=税前工程造价*（1+9%）。
七、其它说明：/
D.1建设项目最高投标限价汇总表
工程名称：宿州学院2025年教育园区校区嵌入式实践教
| 序号 | 学楼组群二号楼套设施建设项目单项工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） | |
| 暂估价 | 不可竞争费 | |||
| 1 | 信息学院 | 2916241.54 | 94412.59 | |
| 2 | 生物学院 | 3117885.33 | 78824.94 | |
| 3 | 音乐学院 | 3951598.32 | 42370.14 | |
| 合计 | 9985725.19 | 215607.67 | ||
说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。
D.2单项工程最高投标限价汇总表
工程名称：信息学院
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） | |
| 暂估价 | 不可竞争费 | |||
| 1 | 信息学院-装饰工程 | 1187354.39 | 49567.99 | |
| 2 | 信息学院-安装工程 | 1530017.49 | 37593.61 | |
| 3 | 信息学院-智能化及电子系统工程 | 198869.66 | 7250.99 | |
| 合计 | 2916241.54 | 94412.59 | ||
说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。
D.3单位工程最高投标限价汇总表
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程费 | 1029303.79 | |
| 2 | 措施项目费 | 8649.76 | |
| 2.1 | 夜间施工增加费 | 1201.36 | |
| 2.2 | 二次搬运费 | 2402.71 | |
| 2.3 | 冬雨季施工增加费 | 1922.17 | |
| 2.4 | 已完工程及设备保护费 | 240.27 | |
| 2.5 | 工程定位复测费 | 2402.71 | |
| 2.6 | 非夜间施工照明费 | ||
| 2.7 | 临时保护设施费 | 480.54 | |
| 2.8 | 赶工措施费 | ||
| 2.9 | 智慧工地建设费 | ||
| 3 | 不可竞争费 | 49567.99 | |
| 3.1 | 安全文明施工费 | 49567.99 | |
| 3.2 | 环境保护税 | ||
| 4 | 其他项目 | ||
| 4.1 | 暂列金额 | ||
| 4.2 | 专业工程暂估价 | ||
| 4.3 | 计日工 | ||
| 4.4 | 总承包服务费 | ||
| 5 | 安全生产责任保险费 | 1794.41 | |
| 6 | 增值税 | 98038.44 | |
| 工程造价=1+2+3+4+5+6 | 1187354.39 | ||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||
| 0116 | 拆除工程 | 2888.21 | ||||||||
| 1 | 011606003001 | 天棚面饰面拆除 | 1．龙骨及饰面种类：原吊顶进行保护性拆除2．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 1488.770 | 1.94 | 2888.21 | 2114.05 | ||
| 分部小计 | 2888.21 | |||||||||
| 0108 | 门窗工程 | 123072.55 | ||||||||
| 2 | 010802001001 | 金属门 | 1．门名称、代号及洞口尺寸：M11242．门材质：碳晶板隐形门,碳晶板厚度：≥8mm;门扇总厚度：≥45mm（内置龙骨加固）3．环保：E1级/ENF级，甲醛≤0.03mg/m³4．防火：B1级5．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求6.所有材料进场需经过使用方签字确认后方可使用，否则后果自行承担 | m2 | 26.400 | 398.50 | 10520.40 | 609.84 | 25.34 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||
| 3 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1．基层种类及厚度、砂浆配合比：12mm厚阻燃板2．窗台板材质、规格、颜色：人造石窗台板，3mm倒角3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求4.所有材料进场需经过使用方签字确认后方可使用，否则后果自行承担 | m2 | 87.340 | 203.44 | 17768.45 | 3668.28 | 69.87 | |
| 4 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1．窗帘盒材质、规格：暗窗帘盒2．基层：15mm厚多层木工板打底3．面板：12mm厚纸面石膏板，密度650kg/m³4．饰面板材质：防潮防霉型白色无机涂料，底漆一遍、面漆两遍；5．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m | 621.820 | 55.49 | 34504.79 | 10446.58 | 248.73 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||
| 5 | 010810001001 | 窗帘 | 1．窗帘材质：优质聚酯纤维阻燃卷帘，面料克重≥650g/㎡；2．窗帘高度、宽度：含固定杆，拉珠，卷帘等3、窗帘遮光率大于90%，宽幅不小于2.8米4、防火等级B1级，材料进场时须提供水洗后燃烧性能测试报告5、环保等级要求符合GB18401的C类要求6．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 931.500 | 39.94 | 37204.11 | 1825.74 | ||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||
| 6 | 010810001002 | 窗帘 | 1.类型：双层窗帘（纱帘+布帘）；2.材质：高精密聚酯纤维面料，布帘克重≥800g/㎡，纱帘克重≥350g/㎡；3.配置：含轨道、挂钩、绑带、加工、安装；4.窗帘遮光率大于90%，宽幅不小于2.8米5.防火：B1级阻燃，进场提供水洗后燃烧性能检测报告；6.环保：符合GB18401C类，无异味、耐擦洗。7.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其 | m2 | 280.000 | 82.41 | 23074.80 | 705.60 | ||
| 分部小计 | 123072.55 | |||||||||
| 0111 | 楼地面装饰工程 | 418652.08 | ||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||
| 7 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1．面层材料品种、规格、颜色：12mm木地板2．20厚基层板(防火涂料三度)3．含20mm黑色不锈钢型材阳角收口条4．防火等级：A级5．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求6.所有材料进场需经过使用方签字确认后方可使用，否则后果自行承担 | m2 | 77.120 | 118.10 | 9107.87 | 1044.98 | 62.47 | |
| 8 | WB011104009001 | 木地台钢龙骨 | 1．龙骨材料种类、规格：40*60*4热镀锌方钢骨架，30*30*3mm镀锌角钢@450mm2．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求3...所有材料进场需经过使用方签字确认后方可使用，否则后果自行承担 | m2 | 77.120 | 100.48 | 7749.02 | 1590.21 | 47.81 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||
| 9 | 011104004001 | 防静电活动地板（防腐蚀） | 1.支架配置：采用可调节支架系统，材质为热镀锌钢材，壁厚≥1.2mm，支架高度可自由调节（调节范围50-150mm），适配200mm高架空安装需求，便于后期线缆检修和维护，符合校园机房、实验室的安装场景。2.面层配置：采 | m2 | 60.000 | 124.50 | 7470.00 | 1050.00 | 19.20 | |
| 8 | WB011104009001 | 木地台钢龙骨 | 用600mm×600mm标准规格地板，面层为HPL防静电贴面，表面耐磨、易清洁，颜色选用浅灰色（贴合校园环境），无明显反光，不影响操作视线。3.防静电性能：铺设铜箔防静电层，铜箔网格间距≤100mm，系统电阻符合GB/T25295-2010标准（1×10⁶Ω-1×10⁹Ω），有效导出静电，避免静电损坏实验设备、服务器等精密器材。4.防火等级：A级不燃，符合《建筑内部装修设计防火规 | m2 | 77.120 | 100.48 | 7749.02 | 1590.21 | 47.81 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||
| 设备实现协同运行，满足校园机房、实验室的使用需求。8.运维便捷性：地板可自由拆卸、重复利用，便于后期线缆检修、设备维护，契合校园设备运维的实际需求。9.合规要求：无品牌排他性，不指定设备品牌，所有参数可量化、可验证，提供产品合格证明、防火检测报告，满足校园采购验收标准，无违规条款。10..所有材料进场需经过使用方签字确认后方可使用， | ||||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||
| 10 | 011104004002 | 防静电活动地板 | 1.支架配置：采用可调节支架系统，材质为热镀锌钢材，壁厚≥1.2mm，支架高度可自由调节（调节范围50-150mm），适配200mm高架空安装需求，便于后期线缆检修和维护，符合校园机房、实验室的安装场景。2.面层配置：采用600mm×600mm标准规格地板，面层为HPL防静电贴面，表面耐磨、易清洁，颜色选用浅灰色（贴合校园环境），无明显反光，不影响操作视线。3.防静电性 | m2 | 2236.510 | 124.50 | 278445.50 | 39138.93 | 715.68 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||
| 10 | 011104004002 | 防静电活动地板 | 层，铜箔网格间距≤100mm，系统电阻符合GB/T25295-2010标准（1×10⁶Ω-1×10⁹Ω），有效导出静电，避免静电损坏实验设备、服务器等精密器材。4.防火等级：A级不燃，符合《建筑内部装修设计防火规范》，燃烧时无有毒有害气体释放，适配校园人员密集场景的安全需求。5.安装要求：支持壁挂/平铺安装，安装后无晃动，与地面、墙面贴合紧密，不破坏原有建筑结 | m2 | 2236.510 | 124.50 | 278445.50 | 39138.93 | 715.68 | |
| 10 | 011104004002 | 防静电活动地板 | 构，适配校园所有参数可量化、可验证，提供产品合格证明、防火检测报告，满足校园采购验收标准，无违规条款。10.所有材料进场需经过使用方签字确认后方可使用，否则后果自行承担 | m2 | 2236.510 | 124.50 | 278445.50 | 39138.93 | 715.68 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||
| 11 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.基层处理：对现场原地面饰面基层进行彻底清理、打磨、除尘，去除油污、浮灰、松动杂物及凸起部位，确保基层平整、干燥（含水率≤8%）、无裂缝，适配校园机房、实验室地面施工要求，为后续施工奠定基础；施工过程中避免破坏校园原有建筑结构，符合校园装修规范。2.找平层配置：采用6-8mm水泥基自流平一道找平，材料选用符合GB/T20473-2017标准的水泥基自流平砂浆，流 | m2 | 87.500 | 101.30 | 8863.75 | 909.13 | 33.25 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||
| 11 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 1.2mm，涂抹均匀无漏涂、无堆积，粘结强度≥1.5MPa，固化后无异味、无有害物质释放，契合校园室内环境要求，确保地板铺贴牢固不空鼓；材料提供合格证明，可通过校园环保验收。4.面层配置：铺贴600mm×600mm标准PVC防静电地板，面层厚度≥2.0mm，表面为耐磨防滑材质，耐磨转数≥4000转，易清洁、抗刮擦、耐酸碱、抗老化，使用寿命≥8年，适配校园机房、实验室人员频繁进出 | m2 | 87.500 | 101.30 | 8863.75 | 909.13 | 33.25 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||
| （GB50222-2017），采用阻燃型PVC基材，燃烧时无有毒有害烟气释放，适配校园人员密集及精密设备区域消防安全要求，提供防火检测报告及防静电性能检测报告。6.合规要求：无品牌排他性，不指定任何材料、产品品牌及生产厂家，所有参数可量化、可验证；所有材料均提供合格证明、相关检测报告，满足校园招标验收及消防验收要求，无违规条款，适配校园采购规范。 | ||||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||
| 12 | 011102003001 | 防滑地砖楼面 | 1．钢筋混凝土楼板清理、清水冲洗干净晾干2．刷界面剂一道3．找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平层4．结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：15厚1:2水泥砂浆粘贴层5．防火等级：A级6．面层材料品种、规格、颜色：800*800*10地砖面层,防水胶调色擦缝7．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 1351.650 | 77.90 | 105293.54 | 24464.87 | 1676.05 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||
| 13 | WB011105006001 | 成品踢脚线 | 1．踢脚线高度：6cm2．基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板(燃烧性能不低于B1级)/专用型材卡件3．面层材料品种、规格、颜色：黑色不锈钢4．防火等级：A级5．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求6..所有材料进场需经过使用方签字确认后方可使用，否则后果自行承担 | m | 86.990 | 19.80 | 1722.40 | 480.18 | 45.23 | |
| 分部小计 | 418652.08 | |||||||||
| 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 84894.46 | ||||||||
| 14 | 010402001001 | 砌块墙 | 1．砌块品种、规格、强度级：100mm多孔砖墙体，M5混合砂浆2．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求3..所有材料进场需经过使用方签字确认后方可使用，否则后果自行承担 | m3 | 18.410 | 368.44 | 6782.98 | 2654.72 | 51.55 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||
| 15 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1．底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆打底，扫毛或划出纹道2．面层厚度、砂浆配合比：8厚1:2.5水泥砂浆面层，压实赶光3．具体详见设计图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 368.260 | 28.67 | 10558.01 | 5744.86 | 335.12 | |
| 16 | 011207001001 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 1.龙骨：75系列竖向轻钢龙骨，国标壁厚≥1.0mm，间距符合规范，横撑、卡件齐全，防锈防腐；2.夹层：75mm厚A级防火岩棉，密度≥100kg/m³，填充密实、隔音保温；3.基层：双面15mm厚防火板打底加固；4.面板：双面双层12mm厚耐水防火纸面石膏板；5.要求：防火A级、隔音≥35dB、环保E1级、耐冲击、墙面平整；6.饰面：防潮防霉型白色无机涂料，底漆一遍、面漆两 | m2 | 222.170 | 126.38 | 28077.84 | 6016.36 | 708.72 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||
| 17 | 011406001001 | 无机涂料 | 1．基层类型：原墙体基层处理2．腻子材料种类：满刮内墙耐水腻子两遍,打磨三遍3．油漆品种、刷漆遍数：白色内墙防霉无机涂料(底漆一遍,面漆两遍)4．符合GB/T35602-2017无机涂料标准，甲醛、VOC未检出，环保达E0级；5．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求6.所有材料进场需经过使用方签字确认后方可使用，否则后果自行承 | m2 | 490.530 | 14.71 | 7215.70 | 3885.00 | 88.30 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||
| 18 | 011406001002 | 无机涂料 | 1．基层类型：原墙体基层处理2．腻子材料种类：满刮内墙耐水腻子两遍,打磨三遍3．油漆品种、刷漆遍数：蓝色内墙防霉无机涂料(底漆一遍,面漆两遍)4．符合GB/T35602-2017无机涂料标准，甲醛、VOC未检出，环保达E0级；5．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求6..所有材料进场需经过使用方签字确认后方可使用，否则后果自行承 | m2 | 37.520 | 14.71 | 551.92 | 297.16 | 6.75 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||
| 19 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、门厅入口形象墙2、0*60*4热镀锌方钢骨架，30*30*3mm镀锌角钢@450mm3、双面15厚阻燃板基层，防火等级B1级4、乳胶漆面层，颜色根据设计图纸要求5、正面局部白色铝板饰面，铝板厚度2.5mm6、具体详见设计图纸、图集、招标文件、答疑及相关验收规范要求7.所有材料进场需经过使用方签字确认后方可使用，否则后果自行承担 | m2 | 14.000 | 218.13 | 3053.82 | 621.74 | 89.04 | |
| 20 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、门厅墙面造型2、30*40木龙骨，15厚阻燃板基层，防火等级B1级3、白色无机环保乳胶漆饰面4、暗藏LED灯带5、具体详见设计图纸、图集、招标文件、答疑及相关验收规范要求6.所有材料进场需经过使用方签字确认后方可使用，否则后果自行承担 | m2 | 28.280 | 45.71 | 1292.68 | 307.69 | 18.10 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||
| 21 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1．材料种类、规格：黑色铝合金收口条2．基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板打底(兼找平)3．面层材料品种、规格、品牌、颜色：3mm免漆木饰面4、防火等级B1级5．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求6..所有材料进场需经过使用方签字确认后方可使用，否则后果自行承担 | m2 | 45.970 | 119.20 | 5479.62 | 839.41 | 128.26 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||
| 22 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1．材料种类、规格：黑色铝合金收口条2．基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板打底(兼找平)3．面层材料品种、规格、品牌、颜色：10mm仿木纹碳晶板4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求5.所有材料进场需经过使用方签字确认后方可使用，否则后果自行承担 | m2 | 69.000 | 109.80 | 7576.20 | 1259.94 | 192.51 | |
| 23 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1．材料种类、规格：黑色铝合金收口条2．基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板打底(兼找平)3．面层材料品种、规格、品牌、颜色：15mm厚洞洞板面层4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求5.所有材料进场需经过使用方签字确认后方可使用，否则后果自行承担 | m2 | 69.000 | 85.60 | 5906.40 | 1259.94 | 192.51 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||
| 24 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1．材料种类、规格：黑色铝合金收口条2．基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板打底(兼找平)3．面层材料品种、规格、品牌、颜色：15mm木质吸音板4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 142.120 | 59.10 | 8399.29 | 1759.45 | 318.35 | |
| 分部小计 | 84894.46 | |||||||||
| 0113 | 天棚工程 | 359457.73 | ||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||
| 25 | WB011302002001 | 天棚吊顶 | 1．饰面材料种类、规格：抗碱度漆(底漆)一道，无机涂料(面漆)两道2．面层材料种类、规格：双层9.5mm厚防潮纸面石膏板，刮白胶腻子找平两遍，含侧板3．吊顶形式、吊杆规格、高度：8全丝吊杆,C50主龙骨间距900,C50副龙骨间距400,用膨胀螺栓与顶面固定4．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求5.所有材料进场需经过使用方签字确认后 | m2 | 15.790 | 96.78 | 1528.16 | 556.44 | 16.11 | |
| 26 | WB011302005001 | 天棚面层 | 1．面层材料品种、规格：原吊顶安装恢复2．说明：主材利旧3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 1488.770 | 6.45 | 9602.57 | 6714.35 | 148.88 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||
| 27 | WB011302005002 | 天棚面层 | 1.面层：600×600×0.8mm铝合金扣板，阳极氧化/覆膜处理，耐磨抗污；2.收边：专用铝扣板收边条，配套安装；3.龙骨：50系列轻钢主龙骨+配套中龙骨，吊杆Φ8钢筋，双向吊点，间距800~1200mm；4.环保等级：符合GB18583环保要求，无甲醛、无异味；5.防火等级：A级不燃，耐潮、不变形、易清洁。6.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文 | m2 | 4835.860 | 72.03 | 348327.00 | 97539.30 | 3481.82 | |
| 分部小计 | 359457.73 | |||||||||
| 0115 | 其他装饰工程 | 18121.50 | ||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||
| 28 | WB011501001001 | 柜体 | 1、展示柜2、采用18mm厚双面细木工板打底，细木工板密度≥0.60g/cm2，3mm免漆饰面板饰面3、所有材料防火等级不低于B1级4、做法详见设计图纸、招标文件、答疑及相关验收规范要求5.所有材料进场需经过使用方签字确认后方可使用，否则后果自行承担 | m2 | 40.270 | 450.00 | 18121.50 | |||
| 0115 | 分部小计 | 18121.50 | ||||||||
| 0117 | 措施项目 | 22217.26 | ||||||||
| 29 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1．搭设方式、部位：室内2．脚手架材质：钢管脚手架3．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 6606.490 | 2.45 | 16185.90 | 8125.98 | 1519.49 | |
| 30 | WB011703002001 | 装饰垂直运输 | 1．名称：垂直运输费2．具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | 项 | 1.000 | 6031.36 | 6031.36 | 4401.54 | ||
| 0115 | 分部小计 | 22217.26 | ||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||
附录F措施项目清单与计价表
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| 1 | JC-01 | 夜间施工增加费 | 240271.41 | 0.500 | 1201.36 |
| 2 | JC-02 | 二次搬运费 | 240271.41 | 1.000 | 2402.71 |
| 3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 | 240271.41 | 0.800 | 1922.17 |
| 4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 | 240271.41 | 0.100 | 240.27 |
| 5 | JC-05 | 工程定位复测费 | 240271.41 | 1.000 | 2402.71 |
| 6 | JC-06 | 非夜间施工照明费 | 240271.41 | ||
| 7 | JC-07 | 临时保护设施费 | 240271.41 | 0.200 | 480.54 |
| 8 | JC-08 | 赶工措施费 | 240271.41 | ||
| 9 | JC-09 | 智慧工地建设费 | 240271.41 | ||
| 合计 | 8649.76 | ||||
附录G不可竞争项目清单与计价表
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元） |
| 1 | JF-01 | 环境保护费 | 240271.41 | 3.280 | 7880.90 |
| 2 | JF-02 | 文明施工费 | 240271.41 | 5.120 | 12301.90 |
| 3 | JF-03 | 安全施工费 | 240271.41 | 4.130 | 9923.21 |
| 4 | JF-04 | 临时设施费 | 240271.41 | 8.100 | 19461.98 |
| 5 | JF-05 | 环境保护税 | 0 | ||
| 合计 | 49567.99 | ||||
H.1其他项目清单与计价汇总表
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) |
| 1 | 暂列金额 | |
| 2 | 专业工程暂估价 | |
| 3 | 计日工 | |
| 4 | 总承包服务费 | |
| 合计 | ||
H.2暂列金额明细表
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 合计 | ||||
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
H.3专业工程暂估价计价表
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额(元) | 备注 |
| 合计 | ||||
说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
H.4计日工表
| 编码 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价（元） |
| 一 | 人工 | ||||
| 人工费小计 | |||||
| 二 | 材料 | ||||
| 材料费小计 | |||||
| 三 | 施工机械 | ||||
| 施工机械费小计 | |||||
| 合计说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标 | 时，综合单价由投 | ||||
标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。
H.5总承包服务费计价表
| 序号 | 工程名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 发包人发包专业工程 | 100.000 | |||
| 2 | 发包人供应材料 | 100.000 | |||
| 合计 | |||||
附录I增值税计价表
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费+安全生产责任保险费 | 1089315.95 | 9.000 | 98038.44 |
| 合计 | 98038.44 | ||||
附录K安全生产责任保险费计价表
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 安全生产责任保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 | 1087521.54 | 0.165 | 1794.41 |
| 合计 | 1794.41 | ||||
D.3单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：信息学院-安装工程
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元） |
| 1 | 分部分项工程费 | 1357219.68 | |
| 1.1 | 强电工程 | 253413.80 | |
| 1.2 | 消防工程 | 740.00 | |
| 1.3 | 暖通工程 | 1091394.84 | |
| 2 | 措施项目费 | 6560.21 | |
| 2.1 | 夜间施工增加费 | 911.14 | |
| 2.2 | 二次搬运费 | 1822.28 | |
| 2.3 | 冬雨季施工增加费 | 1457.82 | |
| 2.4 | 已完工程及设备保护费 | 182.23 | |
| 2.5 | 工程定位复测费 | 1822.28 | |
| 2.6 | 非夜间施工照明费 | ||
| 2.7 | 临时保护设施费 | 364.46 | |
| 2.8 | 赶工措施费 | ||
| 2.9 | 智慧工地建设费 | ||
| 3 | 不可竞争费 | 37593.61 | |
| 3.1 | 安全文明施工费 | 37593.61 | |
| 3.2 | 环境保护税 | ||
| 4 | 其他项目 | ||
| 4.1 | 暂列金额 | ||
| 4.2 | 专业工程暂估价 | ||
| 4.3 | 计日工 | ||
| 4.4 | 总承包服务费 | ||
| 5 | 安全生产责任保险费 | 2312.27 | |
| 6 | 增值税 | 126331.72 | |
| 工程造价=1+2+3+4+5+6 | 1530017.49 | ||
工程名称：信息学院-安装工程
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||
| 一 | 信息学院 | 1345548.64 | ||||||||
| 1.1 | 强电工程 | 253413.80 | ||||||||
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1．名称：一层新增动力配电箱B-N7-12．规格：Pe=30Kw3．安装方式：嵌入式安装4.防尘防水:防护等级≥IP54;厚度要求:箱体采用冷轧钢板，壁厚≥1.5mm;5未尽事项，详见设计图、招标文件、答疑及相关验收规范要求6.所有材料进场需经过使用方签字确认后方可使用，否则后果自行承担 | 台 | 1.000 | 1000.00 | 1000.00 | 96.32 | ||
工程名称：信息学院-安装工程
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1．名称：屋面新增配电箱APKTZ12．规格：Pe=285Kw3．安装方式：落地安装，报价中需包含配电箱基础4.防尘防水:防护等级≥IP54;厚度要求:箱体采用冷轧钢板，壁厚≥1.5mm;5未尽事项，详见设计图、招标文件、答疑及相关验收规范要求6.所有材料进场需经过使用方签字确认后方可使用，否则后果自行承担 | 台 | 1.000 | 1337.06 | 1337.06 | 151.34 | 90.50 | |
工程名称：信息学院-安装工程
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||
| 3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：电气配管（JDG镀锌电线管）2.材质：采用热镀锌JDG管，表面镀锌均匀，无氧化、无破损，防锈防腐，适配校园长期使用3.规格：DN20（公称直径20mm），壁厚≥1.2mm，管径均匀，抗压抗冲击，符合国家相关标准3.敷设要求：暗敷施工，贴合校园机房、教室、走廊等区域墙面/地面暗敷规范，敷设平整、牢固，管线走向清晰，便于后期检修；暗敷前清理管内杂物，接口密封 | m | 8657.510 | 5.27 | 45625.08 | 23894.73 | ||
| 严密，防止杂行承担 | ||||||||||
工程名称：信息学院-安装工程
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||
| 4 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：电气配管（JDG镀锌电线管）2.材质：采用热镀锌JDG管，表面镀锌均匀，无氧化、无破损，防锈防腐，适配校园长期使用3.规格：DN25（公称直径25mm），壁厚≥1.2mm，管径均匀，抗压抗冲击，符合国家相关标准3.敷设要求：暗敷施工，贴合校园机房、教室、走廊等区域墙面/地面暗敷规范，敷设平整、牢固，管线走向清晰，便于后期检修；暗敷前清理管内杂物，接口密封 | m | 27.200 | 10.00 | 272.00 | 107.44 | ||
| 严密，防止杂用，否则后果自行承担 | ||||||||||
工程名称：信息学院-安装工程
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||
| 5 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：电气配管（工程量暂定）2、材质：采用国标SC焊接钢管（DN150），材质为优质碳素结构钢，壁厚≥3.5mm（符合DN80焊接钢管国标厚度标准）；防腐与防护：管道内壁、外壁均做全面防腐处理（内壁除锈后涂刷专用防腐漆，外壁涂刷防锈漆+面漆）3、规格：DN1504、配置要求：暗敷5.所有材料进场需经过使用方签字确认后方可使用，否则后果自行承担 | m | 50.000 | 76.15 | 3807.50 | 1419.50 | 35.00 | |
工程名称：信息学院-安装工程
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||
| 6 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：电气配管2、材质：采用国标SC焊接钢管（DN80），材质为优质碳素结构钢，壁厚≥3.5mm（符合DN80焊接钢管国标厚度标准）；防腐与防护：管道内壁、外壁均做全面防腐处理（内壁除锈后涂刷专用防腐漆，外壁涂刷防锈漆+面漆）3、规格：DN804、配置要求：暗敷5.所有材料进场需经过使用方签字确认后方可使用，否则后果自行承担6、具体详见图纸、图集、答 | m | 35.270 | 45.21 | 1594.56 | 528.70 | 7.05 | |
工程名称：信息学院-安装工程
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||
| 7 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：电气配管2、材质：采用国标SC焊接钢管（DN50），材质为优质碳素结构钢，壁厚≥3.0mm（符合DN50焊接钢管国标厚度标准）；防腐与防护：管道内壁、外壁均做全面防腐处理（内壁除锈后涂刷专用防腐漆，外壁涂刷防锈漆+面漆）；3、规格：DN504、配置要求：暗敷5.所有材料进场需经过使用方签字确认后方可使用，否则后果自行承担6、具体详见图纸、图集、答 | m | 25.000 | 28.01 | 700.25 | 207.50 | 2.25 | |
工程名称：信息学院-安装工程
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | ||||
| 综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 | ||||||||
| 8 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：电气配管2、材质：采用国标SC焊接钢管（DN25），材质为优质碳素结构钢，壁厚≥2.5mm（严格符合DN25焊接钢管国标厚度规范）；防腐与防护：管道内壁、外壁均做全面防腐处理（内壁除锈后涂刷专用防腐漆，外壁涂刷防锈漆+面漆）；3、规格：DN254、配置要求：暗敷5.所有材料进场需经过使用方签字确认后方可使用，否则后果自行承担6、具体详见图纸、图集、答 | m | 40.680 | 14.00 | 569.52 | 183.87 | ||
中标通知书
编号：2026AFAGZ50899
安徽筑郡建设工程有限公司：
你公司于宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教
学楼组群二号楼配套设施建设项目招标中，经评标委员会综
合评定，被确定为中标人。
招标项目名称：宿州学院2026年教育园区校区嵌入式
实践教学楼组群二号楼配套设施建设项目
招标项目编号：2026AFAGZ50899
中标金额：（大写）人民币陆佰肆拾玖万零柒佰贰拾壹
元叁角柒分（小写）***.37元
质量标准：合格
项目经理：杨甲
中标工期：100日历天
特此通知。
招标人：（盖章），招标代理机构：（盖章）
2026年9月10日，2026年9月10日
阳光保险集团
财产保险
PBCinuar
阳光财产保险股份有限公司建设工程施工合同履约保证保险（凭证）
保单号：13351222820260000116
宿州学院（受益人名称）：
鉴于宿州学院（以下简称“受益人”）与安徽筑郡建设工程有限公司（以下简称“申请
人”）于2026年/月/日（标段编号）的宿州学院2026年教育园区校区嵌入式实践教学楼
组群二号楼配套设施建设项且（标段名称）有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》
（以下简称“基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，
受益人为基础合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签
订的基础合同项下的义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的独立保函（以下简称“本保
函”）。
一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向受益人承担
剑鱼标讯安徽招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息，免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。
